建设工程施工合同纠纷 （2014）西中民四终字第00091号

中恒公司、皓森公司签订《陕西省建设工程施工合同》及《补充协议书》系双方真实意思表示，内容合法，应予确认，双方应当按照合同中的约定，全面履行各自义务。双方在合同中约定开工日期为2011年3月1日，以发包人批准的书面开工报告为准，后皓森公司于2011年9月16日通知中恒公司进场，施工比预计的开工时间逾期了200余天，合同中约定合同价款为固定价款，由于皓森公司通知的开工日期超出合同预期的时间，确实产生人工、材料费上涨的问题。在履行合同的过程中出现纠纷，双方应当依照诚实信用原则协商解决，现导致合同解除，中恒公司、皓森公司均有过错，现中恒公司要求皓森公司返还合同保证金10万元，于法有据，依法应予支持。中恒公司主张皓森公司承担逾期返还保证金的利息，依法不予支持，依据《中华人民共和国合同法》第六条、第六十条、第九十七条之规定，遂判决：一、皓森公司于本判决生效后十日内返还中恒公司合同保证金10万元。二、驳回中恒公司其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2633元，由皓森公司负担，于上述

中恒公司、皓森公司签订《陕西省建设工程施工合同》及《补充协议书》系双方真实意思表示，内容合法，应予确认，双方应当按照合同中的约定，全面履行各自义务。双方在合同中约定开工日期为2011年3月1日，以发包人批准的书面开工报告为准，后皓森公司于2011年9月16日通知中恒公司进场，施工比预计的开工时间逾期了200余天，合同中约定合同价款为固定价款，由于皓森公司通知的开工日期超出合同预期的时间，确实产生人工、材料费上涨的问题。在履行合同的过程中出现纠纷，双方应当依照诚实信用原则协商解决，现导致合同解除，中恒公司、皓森公司均有过错，现中恒公司要求皓森公司返还合同保证金10万元，于法有据，依法应予支持。中

陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）西中民四终字第00091号上诉人（原审被告）西安皓森精铸有限公司，住所地陕西省西安市阎良国家航空高技术产业基地航空五路18号。法定代表人刘俊侠，该公司总经理。委托代理人郭永平，陕西合恒律师事务所律师。被上诉人（原审原告）中恒建设集团有限公司，住所地江西省南昌县莲塘镇向阳路588号。法定代表人聂吉利，该公司董事长。委托代理人李松林，陕西博硕律师事……