建设工程施工合同纠纷 （2017）豫03民终3973号

永昌嵩县瀑源分公司没有接通电源影响工程进度，判决双方承担同等责任与事实不符。1#洞在四川兴亚康公司开始施工前已通电，完全具备施工条件。四川兴亚康公司没有进行资质备案，拒绝按照合同约定交纳安全生产押金因此故意拖延施工。四川兴亚康公司辩称，1.一审法院判决永昌嵩县瀑源分公司支付四川兴亚康公司工程款80100元正确。2016年5月9日，永昌嵩县瀑源分公司对四川兴亚康公司完成工程量进行了测量，共计8.09米，双方对此均无异议。一审法院按合同定价计算工程款有利于永昌嵩县瀑源分公司。2.截止2016年1月19日，2#、3#洞口通上电时，1#洞口仍未通电。3.四川兴亚康公司于2015年12月3日交纳第一期安全生产押金500000元，因永昌嵩县瀑源分公司未接通施工用电，造成四川兴亚康公司停工，在不具备施工条件的情况下，四川兴亚康公司为了减少损失才未交纳第二期安全生产押金。四川兴亚康公司于2015年已提交了办理资质备案的申请及资料，因2015年度办理资质备案期限已过，不能再办理。且资质备案不影响双方施工合同的履行。四川兴亚康公司向一审法院起诉请求：1.请求判令被告返还安全生产押金50万元；2.请求判令被

永昌嵩县瀑源分公司没有接通电源影响工程进度，判决双方承担同等责任与事实不符。1#洞在四川兴亚康公司开始施工前已通电，完全具备施工条件。四川兴亚康公司没有进行资质备案，拒绝按照合同约定交纳安全生产押金因此故意拖延施工。四川兴亚康公司辩称，1.一审法院判决永昌嵩县瀑源分公司支付四川兴亚康公司工程款80100元正确。2016年5月9日，永昌嵩县瀑源分公司对四川兴亚康公司完成工程量进行了测量，共计8.09米，双方对此均无异议。一审法院按合同定价计算工程款有利于永昌嵩县瀑源分公司。2.截止2016年1月19日，2#、3#洞口通上电时，1#洞口仍未通电。3.四川兴亚康公司于2015年12月3日交纳第一期安

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫03民终3973号上诉人（原审原告）：四川兴亚康建设工程有限公司，住所地：四川省成都市武侯区长益路11号1栋3层39号。法定代表人：李兴华，该公司董事长。委托诉讼代理人：王志勇，河南向群律师事务所律师。特别授权。上诉人（原审被告）：河南省永昌水电工程有限公司嵩县瀑源分公司，住所地：河南省嵩县黄庄乡上柳林村养育沟口。法定代表人：陈仕勇，该公司经……