建设工程施工合同纠纷 （2015）民一终字第304号

本案的争议焦点为：十堰分公司主张的工程款数额如何认定；江涛公司应否退还履约保证金100万元及罚款7000元；十堰分公司主张退还燃油管理费24181.79元、借款580000元应否支持；十堰分公司主张停工损失983286元、违约金4951800元应否支持；利息如何认定；海西煤业公司、中航港一公司应否在欠付工程款范围内承担连带责任。一、关于十堰分公司主张的工程款数额如何认定的问题（一）应付工程款数额如何认定的问题一审法院认为，十堰分公司与江涛公司签订《露天煤矿爆破剥离运输施工合同》约定，爆破剥离不含税单价为18元／立方米，按实际工程量结算，双方当事人对爆破剥离方量为394598.1立方米不持异议，应予确认。因18元／立方米单价中包含爆破及爆破后剥离运输走的部分，而爆破部分已在另案中按爆破合同约定的5.5元／立方米进行计算，故本案因扣除5.5元按12.5元／立方米计价。对于江涛公司辩解的使用江涛公司机械设备应再扣除0.5元，按12元／立方米计算，由于十堰分公司只认可使用江涛公司提供的爆破设备，并未使用江涛公司的运输设备，而江涛公司对此亦未能举证证明，故对江涛公司的该项辩解一审法院不予采信。剥

本案的争议焦点为：十堰分公司主张的工程款数额如何认定；江涛公司应否退还履约保证金100万元及罚款7000元；十堰分公司主张退还燃油管理费24181.79元、借款580000元应否支持；十堰分公司主张停工损失983286元、违约金4951800元应否支持；利息如何认定；海西煤业公司、中航港一公司应否在欠付工程款范围内承担连带责任。一、关于十堰分公司主张的工程款数额如何认定的问题（一）应付工程款数额如何认定的问题一审法院认为，十堰分公司与江涛公司签订《露天煤矿爆破剥离运输施工合同》约定，爆破剥离不含税单价为18元／立方米，按实际工程量结算，双方当事人对爆破剥离方量为394598.1立方米不持异议，

中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（2015）民一终字第304号上诉人（一审原告）：江苏广通建设工程有限公司十堰分公司，住所地湖北省十堰市柳林路32号。法定代表人：张锦华，该公司总经理。委托代理人：彭成亮，该公司职工。委托代理人：陆继龙，青海同光律师事务所律师。上诉人（一审被告）：河南省江涛实业有限公司，住所地河南省郑州市金水区花园路144号13层09号东。法定代表人：张明华，该公司董事……