建设工程合同纠纷 （2013）唐民三终字第205号

新疆公司、山东公司之间订立的建设施工合同合法有效，受法律保护。新疆公司主张2011年12月14日山东公司1200吨吊车进场施工延误工期41天，既然主张延误工期有具体天数，显然山东吊装作业施工完毕，故其抗辩山东公司只完成7台风机吊装作业理据不足，不予采纳。山东公司依据合同向新疆公司开具了正规发票，新疆公司项目经理属于该公司下属单位，收取新疆公司经理出具的月工程量确认单属于新疆公司应该履行的合同义务，因此新疆公司承担向山东公司支付施工费的法律义务。新疆公司未能及时足额支付施工费，属于违约行为，依法承担违约责任，承担向山东公司支付滞纳金及履行费用的法律义务。判决如下：被告新疆鑫风麒能源服务股份有限公司于本判决生效后立即向原告山东博兴县腾达起重运业物流有限公司给付施工费人民币1310000元，滞纳金人民币65500元，律师费人民币40000元，合计人民币1415500元。判后，新疆鑫风麒能源服务股份有限公司不服提出上诉，上诉理由为：1、施工期的每个阶段，参与施工的任何一方都可以提出施工延误要求，就必须提出具体天数，这与是否完成施工无任何关系。山东公司因设备故障造成了施工延误，给新疆公司造成了损

新疆公司、山东公司之间订立的建设施工合同合法有效，受法律保护。新疆公司主张2011年12月14日山东公司1200吨吊车进场施工延误工期41天，既然主张延误工期有具体天数，显然山东吊装作业施工完毕，故其抗辩山东公司只完成7台风机吊装作业理据不足，不予采纳。山东公司依据合同向新疆公司开具了正规发票，新疆公司项目经理属于该公司下属单位，收取新疆公司经理出具的月工程量确认单属于新疆公司应该履行的合同义务，因此新疆公司承担向山东公司支付施工费的法律义务。新疆公司未能及时足额支付施工费，属于违约行为，依法承担违约责任，承担向山东公司支付滞纳金及履行费用的法律义务。判决如下：被告新疆鑫风麒能源服务股份有限公

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）唐民三终字第205号上诉人（原审被告）新疆鑫风麒能源服务股份有限公司，住所地新疆乌鲁木齐经济技术开发区黄山街123号。法定代表人黄凤祥，该公司董事长。委托代理人姚永强，新疆金天信律师事务所律师。被上诉人（原审原告）山东省博兴县腾达起重运业物流有限公司，住所地山东省博兴县工业园。法定代表人王江然，该公司董事长。委托代理人王南京。委托代理人王宁，山……