买卖合同纠纷 （2021）辽01民终4802号

关于定金数额问题。根据《中华人民共和国担保法》第九十一条规定，“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十”。本案中，原合同金额为390,000元，约定定金117,000元；补充协议金额为19,000元。定金按标的物总金额409,000元*20%计算，为81,800元。因此，应认定原告已经支付的117,000元中，有81,800元属于定金性质。关于违约问题。合同约定工期为，“总工期85天，其中供货周期40天、安装周期40天、锅炉设备调试5天”。合同约定付款方式为，“合同签订后原告支付117,000元定金，提货前原告支付195,000元，锅炉设备安装完毕七个日历日内支付58,500元，余款19,500元为质保金，一年后无质量问题一次付清”。在合同履行过程中，原告于2016年8月15日支付117,000元，被告于2016年8月末至2016年11月15日前，陆续交付了配件，但一直没有交付主机。合同虽然未明确原告交付定金的期限，但原告在签订合同一个月后才支付定金，客观上导致了供货周期顺延。而被告在原告支付定金后，亦未按照合同约定的“供货周期”完成供货。而进入冬季后，由于气温过低

关于定金数额问题。根据《中华人民共和国担保法》第九十一条规定，“定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十”。本案中，原合同金额为390,000元，约定定金117,000元；补充协议金额为19,000元。定金按标的物总金额409,000元*20%计算，为81,800元。因此，应认定原告已经支付的117,000元中，有81,800元属于定金性质。关于违约问题。合同约定工期为，“总工期85天，其中供货周期40天、安装周期40天、锅炉设备调试5天”。合同约定付款方式为，“合同签订后原告支付117,000元定金，提货前原告支付195,000元，锅炉设备安装完毕七个日历日内支付58,50

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终4802号上诉人（原审被告、反诉原告）：沈阳汇泽机电工程有限公司，住所地沈阳市浑**三义街**2803。法定代表人：杜广为，该公司总经理。委托诉讼代理人：廉昊，辽宁跃重合律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：齐齐哈尔嘉一香食品有限公司，，住所地黑龙江省齐齐哈尔市甘南县生态工业园区法定代表人：陈国训，该公司董事长。委托诉讼代理……