装饰装修合同纠纷 (2019)粤0114民初17号

案号
(2019)粤0114民初17号
法院
广东省广州市花都区人民法院
案由
装饰装修合同纠纷
年份
2019
地域
广东省广州市
裁判日期
2019-03-29

裁判要旨

原、被告之间的《合同书》是双方真实意思表示,依法成立有效。 根据原、被告的陈述及《装饰装修施工进场证》显示,原告于2018年8月13日进场。 合同约定工期为60天,被告于2018年8月24日支付首期工程款。 被告对原告的工程预算单不予确认,因原告未对涉案工程的工程量申请鉴定,本院无法确定原告所做工程量,故对原告主张被告支付剩余工程款42663.2元的诉讼请求,依据不足,本院不予支持。 因原告于2018年12月离场,原告确认尚有油漆未做,因此原告确实未在工期内完工,而根据合同约定的付款时间,被告支付定金及首期工程款后,亦未支付其余工程款,因此双方在履行合同中均有违约行为,故对原告主张被告支付滞纳金及被告反诉原告支付违约金的诉讼请求,本院均不予支持。 至于原告要求被告赔偿精神损失费、辱骂工人及员工小孩的诉讼请求,因原告并未提交证据证明,本院不予支持。 为此,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定,判决如下:一、驳回原告广州品冠装饰设计有限公司的全部诉讼请求;二、驳回被告郭勇的全部反诉请求。 案件受理费1586元,由原告广州品冠装饰设计有限公司负担,反诉案件受理费53.75元,由被

摘要

广州品冠装饰设计有限公司与郭勇装饰装修合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

广东省广州市花都区人民法院民 事 判 决 书(2019)粤0114民初17号原告(反诉被告):广州品冠装饰设计有限公司,住所地广州市白云区黄石西路222号A4-9房,统一社会信用代码91440111076502023C。 法定代表人:范国正。 委托诉讼代理人:李小金,系该公司职员。 被告(反诉原告):郭勇,男,1969年3月7日出生,住江苏省,委托诉讼代理人:覃晓茵,广东金科律师事务所律师。 委托……