建设工程施工合同纠纷 （2017）皖17民终3号

本案福凯建设池州中翔天堃国公馆项目部将天堃国公馆1、2#楼外墙保温工程，以包工包料方式分包给纪良勇施工并签订了《分项工程承包合同》。合同签订后，纪良勇依约组织施工，并完成全部分项工程的施工。纪良勇完工的工程量及签证所增加的工程款，已经中翔天堃国公馆项目部确认，福凯建设和枞阳建司应按约定向纪良勇支付工程款，福凯建设和枞阳建司至今仅支付部分工程款的行为，已构成违约，应承担相应的违约责任。纪良勇请求福凯建设和枞阳建司依据直接费计算表确定的工程量参照合同约定单价和工程量签证单增加的工程量主张支付尚欠工程款1107742元（26054平方米×53元/平方米+26880元-300000元）及逾期付款的利息损失，有事实和法律依据，予以支持，但案涉工程系因中翔置业的原因而停工，故利息损失一审法院酌定自2015年6月19日起计算。根据查明的事实，陈发友系枞阳建司和福凯建设施工的天堃国公馆项目负责人，纪良勇施工的天堃国公馆1、2#楼外墙保温工程工程面积和价款经陈发友确认为26054平方米和138万元，与纪良勇所主张的合同价款相一致；另枞阳建司天堃国公馆项目部还通过签证方式对纪良勇增加的工程量予以确认，枞阳

本案福凯建设池州中翔天堃国公馆项目部将天堃国公馆1、2#楼外墙保温工程，以包工包料方式分包给纪良勇施工并签订了《分项工程承包合同》。合同签订后，纪良勇依约组织施工，并完成全部分项工程的施工。纪良勇完工的工程量及签证所增加的工程款，已经中翔天堃国公馆项目部确认，福凯建设和枞阳建司应按约定向纪良勇支付工程款，福凯建设和枞阳建司至今仅支付部分工程款的行为，已构成违约，应承担相应的违约责任。纪良勇请求福凯建设和枞阳建司依据直接费计算表确定的工程量参照合同约定单价和工程量签证单增加的工程量主张支付尚欠工程款1107742元（26054平方米×53元/平方米+26880元-300000元）及逾期付款的利息

安徽省池州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖17民终3号上诉人（原审被告）：安徽省枞阳县建筑安装工程有限责任公司，住所地安徽省枞阳县湖滨路56号，统一社会信用代码9134082315395178X3（3-4）。法定代表人：王文斌，该公司总经理。被上诉人（原审原告）:纪良勇，男，1971年12月26日出生，汉族，住安徽省池州市贵池区。委托诉讼代理人：房船生，安徽天贵律师事务所律师。被上诉……