建设工程施工合同纠纷 （2019）黑02民初92号

合同法律关系是市场经济基础法律关系，合同一经成立，即对合同相对人产生约束力，合同相对人应当全面、诚信的履行合同义务，正当、有序的行使合同权利。合同在履行过程中，就合同未尽事项或者对相关事项根据实际情况在双方当事人意思一致的情况下，可以就合同签订变更协议、补充协议，该变更、补充协议具有合同效力。本案中，双方当事人分别于2011年11月25日、2012年1月5日签订的《建设工程施工合同》及2014年12月28日、2015年5月4日签订的补充协议书均系双方当事人真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，该合同及协议书合法有效，双方均应按照合同及协议书的约定行使权利和履行义务。现本案争议的焦点问题是宏宇公司是否延迟交工、是否违约。首先，应确定双方合同及协议中约定的交工日期。在双方于2011年11月25日签订关于南山鑫苑19#、23#、24#号楼及地下车库的《建设工程施工合同》中约定的竣工日期为2013年11月30日，于2012年1月5日签订的关于南山鑫苑6#、8#号楼及地下车库《建设工程施工合同》中约定的竣工日期为2012年11月30日。在双方2014年12月28日签订的补

合同法律关系是市场经济基础法律关系，合同一经成立，即对合同相对人产生约束力，合同相对人应当全面、诚信的履行合同义务，正当、有序的行使合同权利。合同在履行过程中，就合同未尽事项或者对相关事项根据实际情况在双方当事人意思一致的情况下，可以就合同签订变更协议、补充协议，该变更、补充协议具有合同效力。本案中，双方当事人分别于2011年11月25日、2012年1月5日签订的《建设工程施工合同》及2014年12月28日、2015年5月4日签订的补充协议书均系双方当事人真实的意思表示，内容不违反法律、行政法规的效力性、强制性规定，该合同及协议书合法有效，双方均应按照合同及协议书的约定行使权利和履行义务。现本

黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黑02民初92号原告：齐齐哈尔广厦综合开发建设（集团）有限公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市建华区天增小区8号综合楼。法定代表人：陈曦，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘学铭，该公司副总经理。委托诉讼代理人：方楠，该公司法律顾问。被告：齐齐哈尔宏宇建筑有限责任公司，住所地黑龙江省齐齐哈尔市建华区卜奎北大街48号。法定代表人：刘明光，该公司经理。……