定作合同纠纷 （2016）鲁02民终2710号

2012年1月7日，德盛利公司分别与江苏沿江公司、与南京江北公司所签订的《工业品买卖合同》、《工业品买卖合同（改造）》，均系当事人真实意思表示，没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，应予认定。在合同履行过程中，青岛德盛利公司与江苏沿江公司又签订《合同变更协议》，约定将合同项下买受人变更为南京江北公司。对该合同变更协议，经审查并不违反相关法律规定，原审法院亦予以确认，南京江北公司承担变更后的合同权利和义务。原审法院已查明，在《工业品买卖合同》、《工业品买卖合同（改造）》中，均载明了“因货款原因工期顺延”。《工业品买卖合同》第十二条约定“合同签订后3日内付20%预付款合同生效……货到买受人3日内再付50%货到款，安装调试验收完毕3日内即付20%……。”而事实上，南京江北公司于2012年1月14日向德盛利公司支付20%的QXY3200钢材预处理线设备款350000元后，迟至2012年6月16日才支付50%的设备款875000元，2012年11月28日德盛利公司将设备安装调试完毕，根据合同约定，南京江北公司在2012年12月1日前应支付20%的设备款350000元，但南京江北公司直到在

2012年1月7日，德盛利公司分别与江苏沿江公司、与南京江北公司所签订的《工业品买卖合同》、《工业品买卖合同（改造）》，均系当事人真实意思表示，没有违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，应予认定。在合同履行过程中，青岛德盛利公司与江苏沿江公司又签订《合同变更协议》，约定将合同项下买受人变更为南京江北公司。对该合同变更协议，经审查并不违反相关法律规定，原审法院亦予以确认，南京江北公司承担变更后的合同权利和义务。原审法院已查明，在《工业品买卖合同》、《工业品买卖合同（改造）》中，均载明了“因货款原因工期顺延”。《工业品买卖合同》第十二条约定“合同签订后3日内付20%预付款合同生效……货到买受人

山东省青岛市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）鲁02民终2710号上诉人（原审原告）南京江北钢材加工处理有限公司。法定代表人卢其顺，职务总经理。委托代理人王权，江苏金路律师事务所律师。被上诉人（原审被告）青岛德盛利集团表面处理设备有限公司。法定代表人肖飞，职务总经理。委托代理人王桂亮，山东金润通律师事务所律师。委托代理人王照波，山东金润通律师事务所律师。原审第三人江苏省沿江物流有限公司。法……