建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁05民终545号

刘振东与黄河公司签订的工程合同中均未约定逾期违约责任。黄河公司主张工程存在诸多质量问题，及因工程逾期和工程质量问题造成其损失，包括50000元罚款及代付维修费及人工费等损失，但并未提交充分证据予以证明，故对其扣除相应费用的主张不予支持。针对上述损失如有新的证据，可另行主张权利。黄河公司与博安公司签订建设工程施工合同，约定将涉案工程交由黄河公司承建。黄河公司与刘振东签订协议，又将涉案工程转包给刘振东承建，该工程已验收并投入使用，根据法律规定，刘振东作为实际施工人要求参照合同约定支付工程价款应当予以支持。根据已查明的事实，剩余未付工程款为365358元-279500元-25100元-600元=60158元。根据刘振东与黄河公司签订的合同，约定全部工程款应当于涉案工程没有质量问题后1年付清，涉案工程为2013年10月份验收合格，故工程款应当于2014年10月份付清。根据法律规定，自最后付款之日后逾期未付的工程款应当按照同期银行贷款利率支付利息，但本案中刘振东确实存在逾期交付的事实，实际上亦对黄河公司造成一定的损失，综合全案情况，根据公平原则，对刘振东主张利息的诉讼请求不予支持。博安公司作为发

刘振东与黄河公司签订的工程合同中均未约定逾期违约责任。黄河公司主张工程存在诸多质量问题，及因工程逾期和工程质量问题造成其损失，包括50000元罚款及代付维修费及人工费等损失，但并未提交充分证据予以证明，故对其扣除相应费用的主张不予支持。针对上述损失如有新的证据，可另行主张权利。黄河公司与博安公司签订建设工程施工合同，约定将涉案工程交由黄河公司承建。黄河公司与刘振东签订协议，又将涉案工程转包给刘振东承建，该工程已验收并投入使用，根据法律规定，刘振东作为实际施工人要求参照合同约定支付工程价款应当予以支持。根据已查明的事实，剩余未付工程款为365358元-279500元-25100元-600元=60

山东省东营市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁05民终545号上诉人（原审被告）：山东黄河创业钢结构有限公司，住所地滨州市滨城区梁才办事处东外环路以东，统一社会信用代码913716027657796508。法定代表人：封兆辉，经理。委托诉讼代理人：谢永超，滨州滨城鲁滨法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）:刘振东，男，1965年9月23日出生，汉族，现住山东省临朐县。委托诉讼代理人：……