建设工程施工合同纠纷 （2016）川13民终1064号

胜天公司与凯迪公司之间签订的《电力工程建设（施工）合同》及2015年3月3日凯迪公司向胜天公司出具的保证书，均系双方真实意思表示，且合同内容均不违反法律强制性规定，均属有效。而本案争议焦点为：一、凯迪公司是否超合同约定工期完工，如果是，是否应当承担违约责任即按照合同约定支付胜天公司100000元违约金，以及是否应当赔偿胜天公司的损失；二、151200元高可靠性供电费应由谁承担；三、凯迪公司是否存在增量工程，如果存在，胜天公司是否应当支付增量工程工程款；四、胜天公司是否未按照合同约定支付工程款，如果没有是否应当承担违约责任即按照合同约定支付凯迪公司100000元违约金并支付余下工程款。关于争议焦点一，胜天公司与凯迪公司签订合同约定工期为100个日历天，后由于凯迪公司向胜天公司出具保证书保证在2015年3月10日前完成约定工程，并于2015年3月20日前报经西充供电公司验收合格，对此胜天公司没有异议，并按凯迪公司要求将500000元工程款支付给四川宏电建设工程有限公司，故对案涉工程双方约定完工日期应为2015年3月10日。2015年3月8日，凯迪公司出具竣工验收记录，胜天公司在建设单位处加

胜天公司与凯迪公司之间签订的《电力工程建设（施工）合同》及2015年3月3日凯迪公司向胜天公司出具的保证书，均系双方真实意思表示，且合同内容均不违反法律强制性规定，均属有效。而本案争议焦点为：一、凯迪公司是否超合同约定工期完工，如果是，是否应当承担违约责任即按照合同约定支付胜天公司100000元违约金，以及是否应当赔偿胜天公司的损失；二、151200元高可靠性供电费应由谁承担；三、凯迪公司是否存在增量工程，如果存在，胜天公司是否应当支付增量工程工程款；四、胜天公司是否未按照合同约定支付工程款，如果没有是否应当承担违约责任即按照合同约定支付凯迪公司100000元违约金并支付余下工程款。关于争议焦

四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）川13民终1064号上诉人（原审原告、反诉被告）南充市胜天房地产开发有限公司，住所地四川省西充县晋城镇安汉大道三段状元楼603号。法定代表人宋江，公司董事长。委托代理人沈昌霞，四川助民律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）四川凯迪电力工程有限公司，住所地四川省绵阳市剑南路西段11号。法定代表人申志宇，公司董事长。委托代理人陈刿，南充市顺……