建设工程合同纠纷 （2021）鲁02民终4325号

1.坪苑公司与国誉公司于2016年9月签订的《青岛国誉鸿安投资有限公司青年城项目分包分项施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同履行各自权利义务。该合同中对付款时间的约定为：“工程竣工验收合格且审计结算工作办理完毕前提下，2017年春节前一次性工程结算定案值的95%；留5%质保金，验收合格后满两年无质量问题，无息支付”。现该工程已于2016年10月6日竣工，但竣工后一直未进行验收。再根据合同中关于竣工验收的约定：“工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期”。现坪苑公司在本案审理过程中已经向国誉公司提交了竣工验收的资料，国誉公司应及时验收，国誉公司怠于行使自己的权利，应承担对自己不利的后果。故合同中约定的95%的工程款付款条件已成就，国誉公司应给付青岛坪苑公司工程款2,391,511元（2,517,380元×95%=2,391,511元）。现国誉公司主张已付款170万元，但其中的40万元马成与王xx之间的车辆转让款，并未

1.坪苑公司与国誉公司于2016年9月签订的《青岛国誉鸿安投资有限公司青年城项目分包分项施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应按合同履行各自权利义务。该合同中对付款时间的约定为：“工程竣工验收合格且审计结算工作办理完毕前提下，2017年春节前一次性工程结算定案值的95%；留5%质保金，验收合格后满两年无质量问题，无息支付”。现该工程已于2016年10月6日竣工，但竣工后一直未进行验收。再根据合同中关于竣工验收的约定：“工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2021)鲁02民终4325号 上诉人（原审被告）：青岛国誉鸿安投资有限公司，住所地山东省青岛市市北区。统一社会信用代码：91xx32。 法定代表人：徐志强，董事长。 委托诉讼代理人：杨贝贝，男，系该公司员工。 委托诉讼代理人：孙永粮，国浩律师（青岛）事务所律师。 被上诉人（原审原告）：青岛坪苑市政园林工程有限公司，住所地山东省青岛市即墨区。统一社会……