建设工程施工合同纠纷 （2018）湘01民终6528号

依法成立的合同受法律保护。美侬公司与烽汇公司在平等、自愿的基础上签订《浏阳养生养老园植草及养护工程施工合同》及《补充协议》，协议内容系双方的真实意思表示，亦不违反相关法律及行政法规的强制性规定，双方形成了合法、有效的建设工程施工合同关系，各方均应按照合同约定全面履行各自的义务。本案本诉及反诉的争议焦点如下：一、美侬公司与烽汇公司签订的施工合同是否已经解除？二、在双方当事人未对工程款进行结算的情况下，烽汇公司应向美侬公司支付的工程款数额如何确定？三、美侬公司是否有权主张逾期利息？四、烽汇公司是否有权要求美侬公司赔偿损失并承担违约金？下面分述如下：关于争议焦点一，美侬公司与烽汇公司签订的施工合同是否已经解除？一审法院认为，烽汇公司于2014年3月16日向美侬公司发出的工程联系函内包含了其要求解除合同的意思表示，应视为烽汇公司已向美侬公司发出了单方解除合同的通知，美侬公司针对该联系函进行了书面回复，除提出结算及付款的请求外并未发表关于反对合同解除的实质性意见，且美侬公司从2014年4月1日起停止履行合同义务，烽汇公司亦开始接手球场的养护工作并针对合同内剩余工程量另行与其他公司签订合同，故双方

依法成立的合同受法律保护。美侬公司与烽汇公司在平等、自愿的基础上签订《浏阳养生养老园植草及养护工程施工合同》及《补充协议》，协议内容系双方的真实意思表示，亦不违反相关法律及行政法规的强制性规定，双方形成了合法、有效的建设工程施工合同关系，各方均应按照合同约定全面履行各自的义务。本案本诉及反诉的争议焦点如下：一、美侬公司与烽汇公司签订的施工合同是否已经解除？二、在双方当事人未对工程款进行结算的情况下，烽汇公司应向美侬公司支付的工程款数额如何确定？三、美侬公司是否有权主张逾期利息？四、烽汇公司是否有权要求美侬公司赔偿损失并承担违约金？下面分述如下：关于争议焦点一，美侬公司与烽汇公司签订的施工合同是

湖南省长沙市中级人民法院民 事 判 决 书（2018)湘01民终6528号上诉人（原审被告、反诉原告）：浏阳烽汇生态农业有限公司，住所地湖南省浏阳市太平桥镇太平居委会景泰路**。法定代表人：杨剑，总经理。委托诉讼代理人：刘德文，湖南金凯华律师事务所律师。委托诉讼代理人：李智文，湖南金凯华律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：上海美侬高尔夫工程有限公司，，住所地上海市崇明县建设镇建设公路*……