建设工程施工合同纠纷 （2014）郑民三终字第1157号

依法成立的合同，受法律保护。本案正岩公司、张学德共同签订塑钢门窗订购合同，由正岩公司提交的正岩公司、张学德塑钢门窗订购合同（正岩公司提交的第二组第5号证据）为证，据此正岩公司、张学德之间的合同关系依法可以确认。在合同的履行过程中，正岩公司先后六次将1400000元工程款转入张学德账户（或张学德书面确认同意的账户）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的司法解释》第十九条“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。”2011年12月26日，正岩公司出具的工程量确认单确认张学德已完工的工程量6009.51平方米。由此，张学德共完工工程量6009.51平方米，合价1382187.3元。正岩公司实际多付1400000-1382187.3=17812.7元。合同约定工期为2010年12月20日至2011年元月25日（合计36天）。合同签订后，涉案工程业主因拆迁安置问题发停工通知，通知正岩公司停止施工。原审法院认为，涉案工程业主发放停工通知的行为属于合同约定中的第十条“如有变更，以业主变更单为准”的情形。《中华人民共和国合同法》第二百八十三条“发包人未按合同约定的时间

依法成立的合同，受法律保护。本案正岩公司、张学德共同签订塑钢门窗订购合同，由正岩公司提交的正岩公司、张学德塑钢门窗订购合同（正岩公司提交的第二组第5号证据）为证，据此正岩公司、张学德之间的合同关系依法可以确认。在合同的履行过程中，正岩公司先后六次将1400000元工程款转入张学德账户（或张学德书面确认同意的账户）《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的司法解释》第十九条“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。”2011年12月26日，正岩公司出具的工程量确认单确认张学德已完工的工程量6009.51平方米。由此，张学德共完工工程量6009.51平方米，合价138

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）郑民三终字第1157号上诉人（原审原告）郑州市正岩建设有限公司。法定代表人王俊岭，该公司董事长。委托代理人翟慎海，河南路德律师事务所律师。委托代理人普明洋，该公司员工。被上诉人（原审被告）张学德，男，汉族，1984年8月9日出生。委托代理人陈诚，河南宇法律师事务所律师。上诉人郑州市正岩建设有限公司（以下简称正岩公司）因与被上诉人张学德建设工程施……