装饰装修合同纠纷 （2019）鄂12民终1142号

原、被告双方合同约定定金系担保优惠性质。该优惠方案显然针对主合同中价款所言，主合同若对双方产生约束力需合同依法成立合法有效。原告订立《预定合同》的真实意思为享受订立在后的《装饰装修工程施工合同》有关优惠条款，被告收取定金亦为保留原告享有《装饰装修工程施工合同》优惠资格。《预定合同》实为预约，合同项下定金为立约定金，在此情况下给付定金的一方若拒绝订立主合同的，则无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，则应双倍返还。《装饰装修工程施工合同》证明双方已订立主合同，被告无收受定金拒订合同之情形。故原告王璐无权要求被告双倍返还定金。关于返还合同价款188000元的诉讼请求，一审法院认为双方签订的《装饰装修工程施工合同》合法、有效，双方均应严格履行。被告咸宁世匠公司在原告支付价款后，应于合理期限内履行施工义务，并依约于开工之日起90日内完工交付于原告。被告单方违约停工致原告无法实现合同目的，原告要求解除合同并返还合同价款的诉讼请求具有法律和合同依据，予以支持。但被告已装修部分价款18000元，应予扣减。原告交纳预定合同定金20000元、装修款50000元、138000元，合计208000元

原、被告双方合同约定定金系担保优惠性质。该优惠方案显然针对主合同中价款所言，主合同若对双方产生约束力需合同依法成立合法有效。原告订立《预定合同》的真实意思为享受订立在后的《装饰装修工程施工合同》有关优惠条款，被告收取定金亦为保留原告享有《装饰装修工程施工合同》优惠资格。《预定合同》实为预约，合同项下定金为立约定金，在此情况下给付定金的一方若拒绝订立主合同的，则无权要求返还定金；收受定金的一方拒绝订立合同的，则应双倍返还。《装饰装修工程施工合同》证明双方已订立主合同，被告无收受定金拒订合同之情形。故原告王璐无权要求被告双倍返还定金。关于返还合同价款188000元的诉讼请求，一审法院认为双方签订的

湖北省咸宁市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂12民终1142号上诉人（原审原告）：王璐，女，1983年12月8日出生，汉族，住湖北省咸宁市咸安区。被上诉人（原审被告）：咸宁广电世匠装饰设计有限公司，住所地湖北省咸宁市温泉路66号中辉国际广场三层。法定代表人：夏周清，该公司执行董事。被上诉人（原审被告）：咸宁广电传媒有限公司，住所地湖北省咸宁市温泉路59号。法定代表人：田期汉，该公司董事……