装饰装修合同纠纷 （2019）内02民终595号

依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案争议焦点一，在履行《弱电安装合同书》、《弱电补充协议》中，原告是否违约，是否应扣款30%工程款。分析如下，1.《弱电补充协议》约定“施工日期8个工作日，如超出工期有权扣除30%的工程款”，协议签订于2015年11月25日，施工日期8个工作日为12月3日。从2015年12月2日、2015年12月8日下达的监理工程师通知书看出，均有弱电设备抓紧施工、弱电设备未安装，不具备国税局使用、无线wife未安装的内容且有进行罚款通知的内容。2.原告陈述不存在被告所述拖延工期的事实，原告已在12月3日已交工，故未违约，不应扣款。如扣款也应在《弱电补充协议》增项中，不应包括《弱电安装合同书》的款项。因双方争议的“12月3日是否交工”，未有交接手续。又原告也未提供证据证明12月3日已经交工，结合上述监理工程师通知书，可认定《弱电补充协议》约定的工程在12月3日未交工。3.双方对账后认可《弱电补充协议》约定的增加项目工程款为90580元，故被告主张《弱电补充协议》未完工的扣款应为27174元(90580元x30%)；《弱电安装合同书》无

依法成立的合同，自成立时生效，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案争议焦点一，在履行《弱电安装合同书》、《弱电补充协议》中，原告是否违约，是否应扣款30%工程款。分析如下，1.《弱电补充协议》约定“施工日期8个工作日，如超出工期有权扣除30%的工程款”，协议签订于2015年11月25日，施工日期8个工作日为12月3日。从2015年12月2日、2015年12月8日下达的监理工程师通知书看出，均有弱电设备抓紧施工、弱电设备未安装，不具备国税局使用、无线wife未安装的内容且有进行罚款通知的内容。2.原告陈述不存在被告所述拖延工期的事实，原告已在12月3日已交工，故未违约，不应扣款。如扣款也应

包头市中级人民法院 民事判决书 （2019）内02民终595号 上诉人（原审原告）：赵宝，男，1986年11月11日出生，现住包头市。 委托诉讼代理人：陈文鹏，系内蒙古普照律师事务所律师 被上诉人（原审被告）：内蒙古辰凯建筑装修装饰工程有限公司。 法定代表人马英。 委托诉讼代理人：岳崇峰，系内蒙古济通律师事务所律师。 上诉人赵宝因与被上诉人内蒙古辰凯建筑装修装饰工程……