建设工程施工合同纠纷 （2014）乌中民四初字第1号

一、根据本院庭审过程中查明的事实，恒盛源公司承包的工程为钢结构工程，在钢结构施工之前，由其他施工单位负责地基基础的施工，但在钢结构施工过程中，地基（桩基）有下沉现象，造成了工期延误，但延期交工的责任不在恒盛源公司。并且，该钢结构工程已经百商公司、恒盛源公司以及勘查、设计、监理单位进行了竣工验收，验收意见为合格工程，至今已经超过了质量保修期限。因此，百商公司请求恒盛源公司全面修缮房屋及给付逾期交工违约金的诉讼请求缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。二、百商公司与恒盛源公司就工程价款事宜已进行结算，双方达成了一致的结算数额，工程总造价为15847318.69元。现工程已施工完毕并经过竣工验收，百商公司理应向恒盛源公司给付拖欠的工程款以及返还工程质量保证金792365.42元（工程总造价15847318.69元×5%=792365.42元）、履约保证金100000元、水电费押金15000元。根据审理过程中的对账情况，百商公司向头屯河区社保管理部门缴纳的两笔劳保统筹金共292834.33元，由于恒盛源公司目前尚未领取，故不能算作百商公司的已付工程款。关于零星费用12793元，因恒盛源公司没有

一、根据本院庭审过程中查明的事实，恒盛源公司承包的工程为钢结构工程，在钢结构施工之前，由其他施工单位负责地基基础的施工，但在钢结构施工过程中，地基（桩基）有下沉现象，造成了工期延误，但延期交工的责任不在恒盛源公司。并且，该钢结构工程已经百商公司、恒盛源公司以及勘查、设计、监理单位进行了竣工验收，验收意见为合格工程，至今已经超过了质量保修期限。因此，百商公司请求恒盛源公司全面修缮房屋及给付逾期交工违约金的诉讼请求缺乏事实依据和法律依据，本院不予支持。二、百商公司与恒盛源公司就工程价款事宜已进行结算，双方达成了一致的结算数额，工程总造价为15847318.69元。现工程已施工完毕并经过竣工验收，百

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）乌中民四初字第1号原告（反诉被告）：新疆百商电线电缆有限公司，住所地新疆乌鲁木齐市。法定代表人：杨锐，该公司总经理。委托代理人：文永明，新疆鼎泽凯律师事务所律师。被告（反诉原告）：新疆恒盛源建筑设备安装工程有限责任公司，住所地新疆昌吉市。委托代理人：孙国远，男，1970年11月11日出生，汉族，该公司办公室主任，住新疆昌吉市绿洲北……