买卖合同纠纷 （2019）鄂06民终3329号

合法的买卖关系应受法律保护。胜华电缆销售公司与中铁十一局六工程公司签订的《BV线采购合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，双方在交易完成后进行了对账，双方之间的买卖合同依法成立并有效。胜华电缆销售公司履行了交付货物义务，中铁十一局六工程公司未及时付清货款，属违约行为，应承担相应的违约责任。胜华电缆销售公司与中铁十一局六工程公司双方在合同中约定了付款时间后，又约定“若因业主不能及时拨款的原因延误，则付款时间顺延”，应视为对付款时间附条件的变更。中铁十一局六工程公司提供郑州地铁集团有限公司出具的《资金支出审批表》，予以证明付款条件尚未成就，但该资金审批表只能证明其整个款项尚有部分未付，但不足以证明与本案应付款项有关，故中铁十一局六工程公司应仍按约定时间付款。从胜华电缆销售公司与中铁十一局六工程公司双方盖章的对账单上看，供货总金额为1261574元，胜华电缆销售公司最后一次供货时间为2016年7月12日，按约定中铁十一局六工程公司应在货到工地6个月内支付货款总额的95%，故中铁十一局六工程公司应在2017年1月12日前支付货款1198495.3元（1261574元

合法的买卖关系应受法律保护。胜华电缆销售公司与中铁十一局六工程公司签订的《BV线采购合同》，系双方当事人真实意思表示，内容不违反法律法规的强制性规定，双方在交易完成后进行了对账，双方之间的买卖合同依法成立并有效。胜华电缆销售公司履行了交付货物义务，中铁十一局六工程公司未及时付清货款，属违约行为，应承担相应的违约责任。胜华电缆销售公司与中铁十一局六工程公司双方在合同中约定了付款时间后，又约定“若因业主不能及时拨款的原因延误，则付款时间顺延”，应视为对付款时间附条件的变更。中铁十一局六工程公司提供郑州地铁集团有限公司出具的《资金支出审批表》，予以证明付款条件尚未成就，但该资金审批表只能证明其整个款

湖北省襄阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鄂06民终3329号上诉人（原审被告）：中铁十一局集团第六工程有限公司，住所地襄阳市高新区七里河路2号。法定代表人：孔凡华，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：刘丽，女，该公司员工。委托诉讼代理人：吴扬，湖北三顾律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南胜华电缆集团销售有限公司，住所地河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西榆林北路北1号楼……