建设工程施工合同纠纷 （2015）新中民五终字第215号

河达公司与天盛公司签订的《工程承包合同》是双方真实意思的表示，且不违背法律的强制性规定，属有效合同，双方当事人均应依合同约定严格履行各自义务。天盛公司在收到2013年7月15日河达公司寄送的停工指令后，应积极与河达公司对停工指令中所指出的土建基础完工未组织验收，钢梁、钢柱、护围加工好后应通知河达公司施工现场工作人员进行现场测量验收，钢梁出现上弯曲现象应及时解决，同时依合同约定，天盛公司提供的主要原材料标准件必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程；钢构主体工程必须经发包方派驻代表或者监理检查验收合格后方可进行围护系统的安装。河达公司所寄送的停工指令未违反合同约定，天盛公司收到停工指令后应积极依合同约定及停工指令上所指出的问题进行整改，其未进行整改，反而以其实际完成工程量70%为由要求河达公司支付工程进度款630000元，经对实际完成工程量委托鉴定后，天盛公司实际完成工程量不足50%，未达到合同约定的付款条件。综上，天盛公司的上述行为已构成违约，应承担相应的民事违约责任，即依合同约定的“因承包方（天盛公司）过错不能按合同规定的期限交付使用的，每天按工程总价的万分之五支

河达公司与天盛公司签订的《工程承包合同》是双方真实意思的表示，且不违背法律的强制性规定，属有效合同，双方当事人均应依合同约定严格履行各自义务。天盛公司在收到2013年7月15日河达公司寄送的停工指令后，应积极与河达公司对停工指令中所指出的土建基础完工未组织验收，钢梁、钢柱、护围加工好后应通知河达公司施工现场工作人员进行现场测量验收，钢梁出现上弯曲现象应及时解决，同时依合同约定，天盛公司提供的主要原材料标准件必须按有关规定提供产品质量合格证或进行验收合格后方可用于工程；钢构主体工程必须经发包方派驻代表或者监理检查验收合格后方可进行围护系统的安装。河达公司所寄送的停工指令未违反合同约定，天盛公司收

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）新中民五终字第215号上诉人（原审被告、反诉原告）河南天盛钢结构工程有限公司。住所地河南新乡工业园区。法定代表人王大生，董事长。委托代理人王运庭、于之峻，河南联盟律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）河南河达育苗科技有限公司。住所地新乡市和平路中段175号。法定代表人范松巍，经理。上诉人河南天盛钢结构工程有限公司（以下简称天盛公司）与被……