买卖合同纠纷 （2019）鲁01民终8099号

本案系买卖合同纠纷，中铁十四局集团有限公司六丙公路第一合同段项目经理部与亚亨公司签订的《桥梁橡胶支座及伸缩缝采购合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。本案争议的焦点有两点，第一，亚亨公司主张中铁十四局集团有限公司支付剩余货款是否有事实及法律依据；第二，亚亨公司交付的货物质量是否符合合同约定。关于焦点一，《桥梁橡胶支座及伸缩缝采购合同》约定款项待T梁安装完成，检验合格后付清，本案中，双方对T梁安装完成的时间存在争议，但均认可T梁现已安装完成，本院认为，合同中约定的“检验合格”是指对货物的检验，本院依法调取的云南省交通规划设计研究院试验检测中心作出的《检验报告》载明，亚亨公司所供货物抽检结果为合格，故已达到合同约定的支付剩余货款的条件，中铁十四局集团有限公司未及时支付剩余货款，已构成违约，应当承担违约责任。关于剩余货款的金额，双方均认可双方确认总货款为642319元，中铁十四局集团有限公司已支付413000元，尚欠货款229319元。关于逾期付款利息，亚亨公司主张按照货款229319元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自中铁十四局集团有限公司最后一次付

本案系买卖合同纠纷，中铁十四局集团有限公司六丙公路第一合同段项目经理部与亚亨公司签订的《桥梁橡胶支座及伸缩缝采购合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效。本案争议的焦点有两点，第一，亚亨公司主张中铁十四局集团有限公司支付剩余货款是否有事实及法律依据；第二，亚亨公司交付的货物质量是否符合合同约定。关于焦点一，《桥梁橡胶支座及伸缩缝采购合同》约定款项待T梁安装完成，检验合格后付清，本案中，双方对T梁安装完成的时间存在争议，但均认可T梁现已安装完成，本院认为，合同中约定的“检验合格”是指对货物的检验，本院依法调取的云南省交通规划设计研究院试验检测中心作出的《检验报告》载明，

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁01民终8099号上诉人（原审被告、反诉原告）：中铁十四局集团有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：张挺军，董事长。委托代理人：孙福平，男，该单位员工。委托代理人：李海龙，山东保君律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：衡水亚亨工程橡胶有限公司，住所地河北省衡水市。法定代表人：张国礼，总经理。委托代理人：扈怀树，河北衡水衡通法律服……