建设工程施工合同纠纷 （2020）苏02民终4725号

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。涉案工程经法院委托有资质的鉴定机构对造价进行鉴定，鉴定意见为177984元，柳军、胡倩倩提出异议，法院对此认定如下：1.柳军、胡倩倩认为涉案工程并未完工，系不合格工程，不应按合格工程计算造价，徐伟签字仅是确认了设备到场数量；赵正喜认为涉案工程经双方现场确认，长江公司系按现状进行估价,他对于鉴定结论没有异议。法院认为：涉案工程主要为离心风机、排烟风机、风管制作等安装工程，双方之间并非仅是消防设备买卖合同关系，徐伟作为现场负责人在2016年12月28日赵正喜施工退场时对施工工程量进行的确认应视为对已完工工程量的确认。至于有部分未安装项目，长江公司在鉴定时亦扣除了相应的安装费用。虽然涉案工程尚未验收投入使用，但根据柳军、胡倩倩的陈述，涉案工程未验收投入使用的原因系开发商资金链断裂总承包单位停工所致，而非赵正喜的责任。2.柳军、胡倩倩认为风机风量与图纸不符，长江公司对此在终稿中予以回应：风量大小不影响鉴定价格，且长江公司是根据现场安装设备进行造价鉴定，故柳军、胡倩倩的抗辩法院不予采信。3.柳军、胡倩倩认为开票系赵正喜的义务，不应由

当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。涉案工程经法院委托有资质的鉴定机构对造价进行鉴定，鉴定意见为177984元，柳军、胡倩倩提出异议，法院对此认定如下：1.柳军、胡倩倩认为涉案工程并未完工，系不合格工程，不应按合格工程计算造价，徐伟签字仅是确认了设备到场数量；赵正喜认为涉案工程经双方现场确认，长江公司系按现状进行估价,他对于鉴定结论没有异议。法院认为：涉案工程主要为离心风机、排烟风机、风管制作等安装工程，双方之间并非仅是消防设备买卖合同关系，徐伟作为现场负责人在2016年12月28日赵正喜施工退场时对施工工程量进行的确认应视为对已完工工程量的确认。至于有部分未安装项

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏02民终4725号上诉人（原审被告）：柳军，男，1972年2月11日生，汉族，住江阴市。上诉人（原审被告）：胡倩倩，女，1975年5月1日生，汉族，住江阴市。委托诉讼代理人：顾楼中,江苏金锡律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：赵正喜，男，1975年11月6日生，汉族，住泗阳县。委托诉讼代理人：陈丽芳，江苏普悦律师事务所律师。上诉人柳军、胡倩……