定作合同纠纷 （2021）苏03民终3401号

《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。2019年7月，原肌公司和卓然公司签订的合同虽然名为销售合同，但卓然公司根据原肌公司的要求制作、交付玻璃瓶、瓶盖、泵头、玻璃瓶模具、瓶盖模具，双方之间系定作合同法律关系。一、关于合同是否解除的问题。《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同。1.卓然公司迟延履行债务。双方签订的销售合同约定交货时间为收到定金后三十天内，原肌公司于2019年7月9日支付卓然公司定金31300元，但卓然公司直到9月29日才向原肌公司发送货物。虽然卓然公司辩称双方一直在协商确定样品及交货事宜、原肌公司提出的要求是在订立合同时没有或者不明确的，但从原肌公司提供的微信聊天记录中可以看出，卓然公司生产出的样品与原肌公司提供的设计图不一致导致重新生产，故延期交货的责任在于卓然公司。2.卓然公司提供的产品数量不符合合同约定。根据原肌公司提供的微信聊天记录，卓然公司仅向原肌

《中华人民共和国合同法》第二百五十一条规定：承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。2019年7月，原肌公司和卓然公司签订的合同虽然名为销售合同，但卓然公司根据原肌公司的要求制作、交付玻璃瓶、瓶盖、泵头、玻璃瓶模具、瓶盖模具，双方之间系定作合同法律关系。一、关于合同是否解除的问题。《中华人民共和国合同法》第九十四条第三项规定，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，当事人可以解除合同。1.卓然公司迟延履行债务。双方签订的销售合同约定交货时间为收到定金后三十天内，原肌公司于2019年7月9日

江苏省徐州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏03民终3401号上诉人（原审被告）：徐州卓然玻璃制品有限公司，住所地江苏省徐州市云龙区潘塘街道办事处经济服务中心203室。法定代表人：黎小川，该公司经理。委托诉讼代理人：张良，江苏佑本律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：原肌生物科技（广州）有限公司，住所地广东省广州市南沙区南沙街海滨路169号302房。法定代表人：高翔，该公司总经理。委托……