建设工程合同纠纷 （2015）岩民终字第208号

被上诉人福建东日钢结构建筑工程有限公司提交的证据，其证明内容应结合全案后认定。本院认为，《建设工程施工合同》系上诉人福建兴朝阳硅材料股份有限公司与被上诉人福建东日钢结构建筑工程有限公司的真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。该合同对工程的施工工期、提前完工奖励、延期完工扣款均有明确约定，符合意思自治。本案讼争焦点为在上诉人工程款欠款数明了之下，诉争工程有无延期及延期多少天导致的扣款数。本院认为上诉人福建兴朝阳硅材料股份有限公司与被上诉人福建东日钢结构建筑工程有限公司系合法成立有效的法人，具有独立的民事权利能力和民事行为能力，双方于2012年1月8日在《工程竣工验收报告》均盖章的行为是对该验收报告内容的确认，该行为合法有效，具有法律约束力，不违反《中华人民共和国民法通则》第五十七条、第五十八条之规定，上诉人主张竣工验收报告内容与事实不符，诉争工程完工日期应为2012年5月15日，其所提交证据不足以证明，本院不予采信。依《建设工程施工合同》约定，诉争工程本应于2011年12月5日完工，《工程竣工验收报告》确认工程完工日期为2012年12月26日，符合《中华人民共和国合同法》第二百七十九

被上诉人福建东日钢结构建筑工程有限公司提交的证据，其证明内容应结合全案后认定。本院认为，《建设工程施工合同》系上诉人福建兴朝阳硅材料股份有限公司与被上诉人福建东日钢结构建筑工程有限公司的真实意思表示，合法有效，双方均应依约履行。该合同对工程的施工工期、提前完工奖励、延期完工扣款均有明确约定，符合意思自治。本案讼争焦点为在上诉人工程款欠款数明了之下，诉争工程有无延期及延期多少天导致的扣款数。本院认为上诉人福建兴朝阳硅材料股份有限公司与被上诉人福建东日钢结构建筑工程有限公司系合法成立有效的法人，具有独立的民事权利能力和民事行为能力，双方于2012年1月8日在《工程竣工验收报告》均盖章的行为是对该验

福建省龙岩市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）岩民终字208号上诉人（原审被告）福建兴朝阳硅材料股份有限公司，住所地福建省龙岩市上杭县南阳工业区，组织机构代码证：66039543-1。法定代表人赖影英，董事长。委托代理人巫颖禄，福建金磊律师事务所律师。被上诉人（原审原告）福建东日钢结构建筑工程有限公司，住所地福建省龙岩市上杭县临城镇紫金路63号五楼，组织机构代码证：73363453-7。法……