建设工程合同纠纷 （2016）皖12民终1925号

万德房地产公司有义务提供其所设计的通风管道布置图纸，以便对实际施工面积进行鉴定，其未尽举证证明责任，应承担举证不能的后果。故对合肥杰通公司称通风管道安装施工面积应认定记载的《阜阳万德沃尔玛风管明细》面积498.9613㎡，而非合同签订暂定面积350㎡。依据合同价计款67490元（498.9613㎡×125元＋百叶4个×280元＋打墙洞10个×400元）。扣除已支付工程款33840元，万德房地产公司尚欠合肥杰通公司工程款33650元（67490元－33840元）。二、关于双方互称对方违约问题。由于双方在签订《通风管道安装工程合同书》后，合同履行阶段部分内容发生变更情形，增加风管安装面积，对变更后的工期、付款时间及违约金未作出新的明确约定，双方也未提供充分证据证明相对方违约，双方诉争的违约金问题均不予支持。综上，根据公平原则，结合本案事实，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百五十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条及最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第七条的规定,原审法院判决:一、万德房地产公司于判决发生法律效力之日起十日

万德房地产公司有义务提供其所设计的通风管道布置图纸，以便对实际施工面积进行鉴定，其未尽举证证明责任，应承担举证不能的后果。故对合肥杰通公司称通风管道安装施工面积应认定记载的《阜阳万德沃尔玛风管明细》面积498.9613㎡，而非合同签订暂定面积350㎡。依据合同价计款67490元（498.9613㎡×125元＋百叶4个×280元＋打墙洞10个×400元）。扣除已支付工程款33840元，万德房地产公司尚欠合肥杰通公司工程款33650元（67490元－33840元）。二、关于双方互称对方违约问题。由于双方在签订《通风管道安装工程合同书》后，合同履行阶段部分内容发生变更情形，增加风管安装面积，对变更后

安徽省阜阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖12民终1925号被上诉人（原审原告、反诉被告）：阜阳市万德房地产开发有限公司，住所地安徽省阜阳市颍州区。法定代表人：夏元龙，该公司董事长。委托代理人：陈邦乾，该公司副总经理。委托代理人：霍鸿亮，该公司员工。被上诉人（原审原告、反诉被告）：合肥杰通环境技术有限公司，住所地安徽省合肥市高新区。法定代表人：马小丰，该公司总经理。委托代理人：程卫东……