建设工程施工合同纠纷 （2021）粤13民终1598号

本案系建设工程施工合同纠纷。在原告完成涉案工程后，被告未按双方结算的工程款金额向原告付清工程款，已构成违约，现原告诉求其支付拖欠的工程款及利息，有事实和法律依据，对其合理部分，予以支持。关于反诉原告诉求的电费损失。首先，虽然双方签订的《配电工程施工合同》中约定涉案配电工程需在2018年3月31日前完成，但是反诉原告和反诉被告均不能确定合同的具体签订时间，同时反诉原告也未提出证据证明现场是何时符合施工条件，而且从双方签署的《企业对账函》来看，反诉被告实际进场开始施工的时间是2018年4月中旬，已超出双方在合同中约定的完工时间。这说明双方已变更了涉案配电工程的完工时间。其次，根据反诉被告出具的《承诺书》，结合反诉原告实际支付工程款的时间和金额，反诉原告也没有按照合同约定和该《承诺书》中反诉被告的申请向反诉被告支付工程款，其违约在先，即使双方约定了明确的完工时间，反诉被告也有权拒绝按期完工。故，反诉被告不存在逾期完工的违约情形，反诉原告诉求的电费损失没有事实和法律依据，不予支持。综上，一审法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、《中华人民共和国合同法》第六十七条、第二

本案系建设工程施工合同纠纷。在原告完成涉案工程后，被告未按双方结算的工程款金额向原告付清工程款，已构成违约，现原告诉求其支付拖欠的工程款及利息，有事实和法律依据，对其合理部分，予以支持。关于反诉原告诉求的电费损失。首先，虽然双方签订的《配电工程施工合同》中约定涉案配电工程需在2018年3月31日前完成，但是反诉原告和反诉被告均不能确定合同的具体签订时间，同时反诉原告也未提出证据证明现场是何时符合施工条件，而且从双方签署的《企业对账函》来看，反诉被告实际进场开始施工的时间是2018年4月中旬，已超出双方在合同中约定的完工时间。这说明双方已变更了涉案配电工程的完工时间。其次，根据反诉被告出具的《承

广东省惠州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）粤13民终1598号上诉人（原审被告、反诉原告）：重庆市明德建筑劳务有限公司，住所地：重庆市云阳县×××××××××××××××××1501。负责人:张德华。委托诉讼代理人：唐益明，四川方舟达律师事务所律师。委托诉讼代理人：胡同清，系公司副总经理。被上诉人（原审原告、反诉被告）：安徽凡博建设工程有限公司，住所地：安徽省六安市霍邱县××××××。……