建设工程施工合同纠纷 （2017）鲁08民终3676号

原告王建与被告王汝林签订《主体结构工程劳务分包合同》一份，被告王汝林将阳光·盛景园4#住宅楼的部分土建工程分包给原告王建施工，工程已经实际履行完毕。工程竣工后，原告王建与被告王汝林于2015年6月10日经结算，确定了工程总价款，后被告王汝林陆续还款，下欠1312404元未付，被告王建承诺最迟于2016年中秋节付清。因被告王汝林违约付款和延迟付款实际给原告造成了一定损失，本院采信按中国人民银行发布的同期银行同类贷款利息由被告王汝林支付给原告王建，因被告王汝林于2017年1月22日支付20万元，自2017年1月23日起至被告王汝林实际付清之日止以本金1112404元为计算基数，按中国人民银行发布的同期银行同类贷款计算利息。因总发包方被告山东山盛置业有限公司不认可被告王汝林的建造师资质，王汝林亦未提交证据证明其已取得有效资质，且被告济宁市同诚建筑安装有限公司尚未与被告王汝林对工程款进行结算，亦是造成被告王汝林逾期未与原告王建结算的原因，故被告济宁市同诚建筑安装有限公司应当依法在欠付工程价款范围内承担连带还款责任。被告山东山盛置业有限公司对该工程的分包不存在过错，不应承担民事责任。依照《中华人

原告王建与被告王汝林签订《主体结构工程劳务分包合同》一份，被告王汝林将阳光·盛景园4#住宅楼的部分土建工程分包给原告王建施工，工程已经实际履行完毕。工程竣工后，原告王建与被告王汝林于2015年6月10日经结算，确定了工程总价款，后被告王汝林陆续还款，下欠1312404元未付，被告王建承诺最迟于2016年中秋节付清。因被告王汝林违约付款和延迟付款实际给原告造成了一定损失，本院采信按中国人民银行发布的同期银行同类贷款利息由被告王汝林支付给原告王建，因被告王汝林于2017年1月22日支付20万元，自2017年1月23日起至被告王汝林实际付清之日止以本金1112404元为计算基数，按中国人民银行发布的

山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)鲁08民终3676号上诉人（原审被告）：王汝林，男，1974年10月10日出生，汉族，住济宁市中区。被上诉人（原审原告）：王建，男，1983年7月3日出生，汉族，个体建筑户，住济宁市太白湖新区。委托代理人（特别授权）：漆安鲁，山东九州匡正律师事务所律师。原审被告：济宁市同诚建筑安装有限公司，住所地：济宁市吴泰闸路阳光润泽园小区会所。法定代表人：……