买卖合同纠纷 （2019）豫01民终23475号

设备在使用中存在瑕疵，与事实不符。上诉人向被上诉人交付合同约定的包裹分拣设备，且被上诉人已投入使用长达三年之久，未对包裹分拣设备提出过质量异议，应当认定设备已符合合同约定。上诉人已经履行完成合同约定之义务，有权要求被上诉人支付合同约定的全部设备款，并要求被上诉人支付逾期利息。唯品会（肇庆）电子商务有限公司辩称，双方未就涉案设备进行初验及终验，设备本身存在质量问题，至今无法正常使用，因设备不能占用有限的场地，故将设备搬走，合同的根本目的也未实现。合同明确约定了涉案设备的各项指标及验收标准，在涉案设备调试过程中，均未符合合同约定标准，如我方长期使用未经验收不符合标准的涉案设备，将存在很大安全隐患。事实证明在我方使用金特公司提供的位于天津的相同设备，在9月份已出现因质量不合格着火事故。涉案合同是双方自愿设立的，合法有效，当事人应当履行自己义务。合同明确约定了付款条件，即在双方验收合格后，我方向金特公司支付货款，但在合同履行过程中，金特公司多次拒绝验收，因其明知交付涉案设备不符合合同约定，因此通过诉讼逃避自己验收义务，明显违反了合同约定。关于诉讼费以实际承担比例为准。郑州中集金特物流自动化系统

设备在使用中存在瑕疵，与事实不符。上诉人向被上诉人交付合同约定的包裹分拣设备，且被上诉人已投入使用长达三年之久，未对包裹分拣设备提出过质量异议，应当认定设备已符合合同约定。上诉人已经履行完成合同约定之义务，有权要求被上诉人支付合同约定的全部设备款，并要求被上诉人支付逾期利息。唯品会（肇庆）电子商务有限公司辩称，双方未就涉案设备进行初验及终验，设备本身存在质量问题，至今无法正常使用，因设备不能占用有限的场地，故将设备搬走，合同的根本目的也未实现。合同明确约定了涉案设备的各项指标及验收标准，在涉案设备调试过程中，均未符合合同约定标准，如我方长期使用未经验收不符合标准的涉案设备，将存在很大安全隐患。

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终23475号上诉人（原审被告、反诉原告）：唯品会（肇庆）电子商务有限公司，住所地肇庆高新区凤岗工业园亚铝大街2号唯品会物流园综合楼C区一层。法定代表人：王幼文，总经理。委托诉讼代理人：杨海微，女，汉族，1989年4月5日出生，住黑龙江省木兰县，系该公司员工。委托诉讼代理人：何凯，男，汉族，1979年5月14日出生，住广东省深圳市南山区……