建设工程施工合同纠纷 （2014）潍民一终字第202号

勇浩标识公司提供的灯箱制作、安装合同，系原、人和新天地双方当事人的真实意思表示，双方均应按合同约定履行自己的义务。灯箱作为户外设施的安装，根据相关规定应取得城市管理部门的审批，而勇浩标识公司、人和新天地在合同中关于“由人和新天地负责协调有关部门关系，如需拆改原建筑结构（包括梁、柱、板、墙）或设备管线，人和新天地负责到有关部门办理相应的审批手续，施工期间人和新天地负责做好施工现场的保卫及消防等工作”的约定，也能够证明人和新天地负有办理审批的义务，勇浩标识公司提供的灯箱材料明细表、半成品材料照片、潍坊市城市管理执法局奎文分局制作的户外广告审批表、赵京军、卢秉忠录音、证人王某、韩某证言等能够相互佐证，证明勇浩标识公司已按约定完成灯箱制作，系人和新天地未办理审批手续导致灯箱安装时被城管制止，人和新天地现已明确表示不再履行合同，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任”及第一百一十三条“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的

勇浩标识公司提供的灯箱制作、安装合同，系原、人和新天地双方当事人的真实意思表示，双方均应按合同约定履行自己的义务。灯箱作为户外设施的安装，根据相关规定应取得城市管理部门的审批，而勇浩标识公司、人和新天地在合同中关于“由人和新天地负责协调有关部门关系，如需拆改原建筑结构（包括梁、柱、板、墙）或设备管线，人和新天地负责到有关部门办理相应的审批手续，施工期间人和新天地负责做好施工现场的保卫及消防等工作”的约定，也能够证明人和新天地负有办理审批的义务，勇浩标识公司提供的灯箱材料明细表、半成品材料照片、潍坊市城市管理执法局奎文分局制作的户外广告审批表、赵京军、卢秉忠录音、证人王某、韩某证言等能够相互佐证

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）潍民一终字第202号上诉人（原审被告）潍坊人和新天地公共设施有限公司。法定代表人林孝文，董事长。委托代理人唐金华，男，1979年9月23日生，汉族，该公司职工。被上诉人（原审原告）潍坊勇浩标识工程有限公司。法定代表人辛良惠，总经理。委托代理人韩永波，男，1975年5月12日生，汉族，该公司职工。上诉人潍坊人和新天地公共设施有限公司（以下称人和新……