建设工程施工合同纠纷 （2019）黔03民终6701号

志诚公司与电投分公司签订的施工合同合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务。志诚公司按合同约定完成了工程建设，并经电投氧化铝务川分公司竣工验收，且已交付电投务川分公司并投入使用。工程已经造价审定，明确了工程款数额。故志诚公司请求电投公司支付尚欠的工程款于法有据，金额应为1557888.03元。对志诚公司主张的逾期付款利息损失，因双方对支付工程进度款时本身存在争议，事实上争议工程款在2017年4月12日经过审计才确定，并且志诚公司主张的逾期利息按合同约定属于索赔的内容，根据合同约定，志诚公司应向电投公司提供明确具体的索赔意向书，但志诚公司未及时向电投公司主张利息损失，故对志诚公司主张的2017年4月12日前的逾期利息不予支持。但审计后，电投公司就应当立即支付志诚公司工程款，但电投公司至今未付清，故还应支付逾期利息。但志诚公司未明确利息的截止时间，也未约定利率标准，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”的约定，酌定由电投公司以尚欠的工程款

志诚公司与电投分公司签订的施工合同合法有效，双方应按合同约定履行各自的义务。志诚公司按合同约定完成了工程建设，并经电投氧化铝务川分公司竣工验收，且已交付电投务川分公司并投入使用。工程已经造价审定，明确了工程款数额。故志诚公司请求电投公司支付尚欠的工程款于法有据，金额应为1557888.03元。对志诚公司主张的逾期付款利息损失，因双方对支付工程进度款时本身存在争议，事实上争议工程款在2017年4月12日经过审计才确定，并且志诚公司主张的逾期利息按合同约定属于索赔的内容，根据合同约定，志诚公司应向电投公司提供明确具体的索赔意向书，但志诚公司未及时向电投公司主张利息损失，故对志诚公司主张的2017年

贵州省遵义市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）黔03民终6701号上诉人（原审本诉被告、反诉原告）：国家电投集团贵州遵义产业发展有限公司，住所地：贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县大坪工业园区电商4楼。统一社会信用代码：915203006669907686。法定代表人：颜传宝，公司董事长。委托诉讼代理人：文彬，公司员工。委托诉讼代理人：袁小云，贵州金瑞律师事务所律师。被上诉人（原审本诉原告、……