财产损害赔偿纠纷 （2014）池民一终字第00109号

侨谊公司虽被吊销营业执照，但公司未经清算注销，对公司债务仍应承担责任。秋蒲公司与侨谊公司签订建设工程施工合同后，侨谊公司未依约支付工程款致工程停工，由此造成的损失侨谊公司应予赔偿；其收取的费用105000元应予返还，并自权利主张时按同期银行贷款利率计息。对秋蒲公司的人员、设备窝工损失从通知进场之日起计算，考虑秋蒲公司承诺的付款期限届满后合理的准备时间，确定窝工时间为2个月。相关机械设备租赁损失按2个月计算为27500元；其管理人员工资可按建筑行业职工平均工资按3人两个月计算为10992元。秋蒲公司主张的工人工资应纳入已完工的工程价款中计算，不予支持。刘秀琴作为注册会计师，自己提供借款为被审计单位验资，事后提取借款。秋蒲公司主张其在审计业务活动中与被审计单位恶意串通，刘秀琴不能作出合理解释，应予采信。最高人民法院《关于审理涉及会计师事务所在审计业务活动中民事侵权赔偿案件的若干规定》规定注册会计师在审计业务活动中与被审计单位恶意串通，出具不实报告并给利害关系人造成损失的，应当认定会计师事务所与被审计单位承担连带赔偿责任。实信会计所对增资部分索取了银行进账单、账户信息等资料；对前期资本的实收

侨谊公司虽被吊销营业执照，但公司未经清算注销，对公司债务仍应承担责任。秋蒲公司与侨谊公司签订建设工程施工合同后，侨谊公司未依约支付工程款致工程停工，由此造成的损失侨谊公司应予赔偿；其收取的费用105000元应予返还，并自权利主张时按同期银行贷款利率计息。对秋蒲公司的人员、设备窝工损失从通知进场之日起计算，考虑秋蒲公司承诺的付款期限届满后合理的准备时间，确定窝工时间为2个月。相关机械设备租赁损失按2个月计算为27500元；其管理人员工资可按建筑行业职工平均工资按3人两个月计算为10992元。秋蒲公司主张的工人工资应纳入已完工的工程价款中计算，不予支持。刘秀琴作为注册会计师，自己提供借款为被审计单

安徽省池州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）池民一终字第00109号上诉人（原审被告）：池州九华会计师事务所，住所地安徽省青阳县蓉城镇财审大楼隔壁（东侧二楼）。负责人：刘秀琴，执行合伙人。委托代理人：杨长根，青阳县九华法律服务所法律工作者。被上诉人（原审原告）：安徽省池州市秋蒲建筑工程有限公司，住所地安徽省池州市贵池区和平路38号。法定代表人：曹卓旺，总经理。委托代理人：陆友珍，该公司员……