建设工程施工合同纠纷 （2019）桂05民初6号

本案建设方（包括其授权的分公司）与施工方（包括其与建设方认可的分支机构及劳务分包单位）签订的工程承包施工协议及补充协议，是双方真实意思表示且合法有效，双方应按约定履行自己的义务。 对于工程款，在被告不能按月支付进度款后，双方已对工程量，工程款进行结算，被告尚欠原告封顶后的两项工程款，一是原计划工程款17075000元（43190000元-26115000元），二是调增的沙子、水泥调差款及签证工程款，分别为400000元、400666元，共800666元。对于2018年12月31日之前的违约金和利息、资金占用费，双方已经进行确认，以工程款、劳务款利息及劳务资金占用费的形式结账，为5089625.44元，因其未另行计算违约金，依法予以确认。 对于停工、窝工损失补偿（两次停工），双方最终约定为6656894元。对于2019年1月1日之后的违约金，在确定工程款欠款基数后依双方约定的日千分之一的标准计算至清偿完毕工程款之日止。 本院认为，双方的合同仍在履行之中，原告未提出解除合同的主张，且在补充协议，结算协议中未有变更工程款的支付办法，因此被告只应按合同约定的比例和时间支付工程进度款，即应按43

本案建设方（包括其授权的分公司）与施工方（包括其与建设方认可的分支机构及劳务分包单位）签订的工程承包施工协议及补充协议，是双方真实意思表示且合法有效，双方应按约定履行自己的义务。 对于工程款，在被告不能按月支付进度款后，双方已对工程量，工程款进行结算，被告尚欠原告封顶后的两项工程款，一是原计划工程款17075000元（43190000元-26115000元），二是调增的沙子、水泥调差款及签证工程款，分别为400000元、400666元，共800666元。对于2018年12月31日之前的违约金和利息、资金占用费，双方已经进行确认，以工程款、劳务款利息及劳务资金占用费的形式结账，为5089625.

广西壮族自治区北海市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂05民初6号 原告：广西建工集团第二建筑有限责任公司，住所：广西壮族自治区南宁市青秀区新竹路29号。统一社会信用代码：91450000198221473M。 法定代表人：赖榆，该公司董事长。 委托诉讼代理人：袁海兵，广西欣和律师事务所律师。 委托诉讼代理人：梁俏，广西欣和律师事务所律师。 被告：广西永翔房地产有限公司，住所：广西壮……