建设工程施工合同纠纷 （2015）济民五终字第237号

本案原被告双方争议的焦点问题：一、原被告签订涉案合同的效力及履行情况；二、被告尚欠原告工程款及利息的数额和依据。关于焦点问题一，原告主张涉案工程开工报告日期为2013年3月13日，当天被告方变更了施工图纸，增加了工程量，原告按照被告变更后的图纸进行了施工，2013年6月30日完成了变更后的工程的施工。后原告多次向被告反映要求验收，但被告方没有予以答复，至今涉案工程也未验收，但自2013年6月30日工程完工后被告方开始使用。原被告双方签订的涉案合同为有效合同。并提供原被告签订的涉案施工合同1份、被告发包的工程方案（一）复印件1份，用以证明涉案合同的签订情况及合同约定的工程量；工程开工报告单1份，用以证明开工日期；图纸会审记录单1份、被告1号车间施工图纸复印件1份，用以证明变更后的工程量；原告的报价单1份，用以证明工程量变更后原告向被告的报价；总分包施工单位安全生产施工协议1份，用以证明2013年6月2日原告对涉案工程主体刚施工完毕，被告就让其他装修单位进场施工，以便赶工期。对此，被告主张对原被告签订的涉案施工合同无异议，但主张该合同对合同价款的调整方式已确定。故原告再主张以后的工程价款不

本案原被告双方争议的焦点问题：一、原被告签订涉案合同的效力及履行情况；二、被告尚欠原告工程款及利息的数额和依据。关于焦点问题一，原告主张涉案工程开工报告日期为2013年3月13日，当天被告方变更了施工图纸，增加了工程量，原告按照被告变更后的图纸进行了施工，2013年6月30日完成了变更后的工程的施工。后原告多次向被告反映要求验收，但被告方没有予以答复，至今涉案工程也未验收，但自2013年6月30日工程完工后被告方开始使用。原被告双方签订的涉案合同为有效合同。并提供原被告签订的涉案施工合同1份、被告发包的工程方案（一）复印件1份，用以证明涉案合同的签订情况及合同约定的工程量；工程开工报告单1份，

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）济民五终字第237号上诉人（原审被告）山东展丰电子科技有限公司，住所地山东商河县。法定代表人杨钧恺，该公司董事长。委托代理人乔恒，山东众英律师事务所律师。委托代理人李洛银，山东众英律师事务所律师。被上诉人（原审原告）曲阜远大集团工程有限公司，住所地山东省曲阜市。法定代表人刘德生，该公司董事长。委托代理人刘某某，男，1985年2月15日出生，汉族……