建设工程施工合同纠纷 （2019）渝03民终1467号

《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效”，第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。本案中，拓源污水公司将案涉工程通过招投标发包给金楠建筑公司，双方所签订的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》是其真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，对双方当事人均有约束力。金楠建筑公司在施工期间，虽经拓源污水公司多次催告，仍未在约定的期间完成施工义务，拓源污水公司因此按约解除了与金楠建筑公司的施工合同关系，并将解除通知送至金楠建筑公司处，金楠建筑公司在得知解除事宜后亦未提出书面异议。因此，《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》于解除通知送达金楠建筑公司时（2019年1月11日）解除。在施工合同解除后，金楠建筑公司即应当在约定的期限内撤离施工现场，但金楠建筑公司至今仍未离场，故对拓源污水公司请求金楠建筑公司撤离施工现场并按约支付逾期撤场违约金的诉讼请求予以支持。对拓源污水公司主张的逾期完工违约金，因拓源污水公司最终给金楠建筑公司确定的完工时间是2018年12月31日，且双方解除施工合同关

《中华人民共和国合同法》第四十四条第一款规定：“依法成立的合同，自成立时生效”，第六十条第一款规定：“当事人应当按照约定全面履行自己的义务”。本案中，拓源污水公司将案涉工程通过招投标发包给金楠建筑公司，双方所签订的《白涛化工园区潘家坝污水处理二期工程（一标段）施工合同》是其真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属有效，对双方当事人均有约束力。金楠建筑公司在施工期间，虽经拓源污水公司多次催告，仍未在约定的期间完成施工义务，拓源污水公司因此按约解除了与金楠建筑公司的施工合同关系，并将解除通知送至金楠建筑公司处，金楠建筑公司在得知解除事宜后亦未提出书面异议。因此，《白涛化工园区潘家坝污

重庆市第三中级人民法院民 事 判 决 书(2019)渝03民终1467号上诉人（原审被告）：重庆市金楠建筑有限责任公司，住所地重庆市涪陵区实验路就业大厦二楼，统一社会信用代码91500102208506270A。法定代表人：刘模礼，该公司总经理。委托诉讼代理人：刘德文，重庆新合律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司，住所地重庆市涪陵新区银滩路2号，统一社会信用代码9……