装饰装修合同纠纷 （2019）川1011民初4343号
裁判要旨
原、被告之间签订的《内江市家庭装饰装修工程施工合同》，系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，属有效合同。 原、被告双方应当按照合同约定全面履行合同义务。 原告按约交付了第一期交款及第二期部分款项，共计146，700元，被告却未能在90个工作日内完成装修工程，被告构成违约，逾期多日也未完成。 庭审中被告辩称：原告未按约支付装修款，系违约在先，被告虽未按期完成，但双方均存在违约，故被告不应支付违约金，且违约金不应按工程造价总价的20%进行计算。 本案中，原、被告之间签订的《内江市家庭装饰装修工程施工合同》系被告方提供的格式合同，原告按照被告要求支付第一期工程款，应视为对第一期付款时间的变更，故原告并不存在违约，且合同仅对原告如果未按期支付第二（三）次工程款的行为，约定了违约责任。 合同约定支付第二期工程款的条件是隐蔽工程验收后3日内，庭审中被告并未提供隐蔽工程验收合格的时间，故原告在2019年6月支付了大部分装修款，基于被告未完工的违约行为而原告并未付完，原告并不存在违约。 庭审中，被告辩称**并非公司人员，其签字确认的装修工程进度情况说明不应由公司承担责任，但没有提供证据
摘要
廖志蓉与内江市巨工匠装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省内江市东兴区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川1011民初4343号 原告：廖志蓉，女，1989年4月14日出生，汉族，内江市东兴区人，公司员工，户籍地为四川省内江市东兴区，现住四川省内江市东兴区。 被告：内江市巨工匠装饰工程有限公司，住所地：四川省内江市东兴区兰桂大道226号2楼附2号。 法定代表人：涂俊，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：黄兆荣（特别授权），系四川汉安律师……