建设工程施工合同纠纷 （2019）川07民终2109号

十建公司承建乾元山公司发包的四川乾元山风景区李家坪游客接待中心等建设工程，后十建公司又将该工程承包给吴刚，因吴刚系没有施工资质的个人，故该承包合同无效；现吴刚已经按照协议约定完成了四川乾元山风景区李家坪游客接待中心第一、第八、第九、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六共八栋建设工程的主体工程并已全部封顶，因乾元山公司的原因导致工程停止施工，吴刚对停工没有过错，现乾元山公司与十建公司之间已进行了结算，吴刚作为实际施工人也与十建公司进行了结算，应付工程款（工程总价5820516.22元-已付工程款1103500元-代付借款920000元）3797016.22元，应退工程保证金500000元，吴刚有权向十建公司主张所欠工程款，根据已生效的判决，乾元山公司还应承担停工后的利息损失（工程款从2014年8月21日起至2017年4月9日止，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率两倍计算，工程保证金从2014年9月5日起至2017年4月9日止，按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算），吴刚作为实际施工人对其相应部分应当享有该权利。对于应缴纳的税金和管理费，无论吴刚起诉事实或十建公司和乾元山公司抗

十建公司承建乾元山公司发包的四川乾元山风景区李家坪游客接待中心等建设工程，后十建公司又将该工程承包给吴刚，因吴刚系没有施工资质的个人，故该承包合同无效；现吴刚已经按照协议约定完成了四川乾元山风景区李家坪游客接待中心第一、第八、第九、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六共八栋建设工程的主体工程并已全部封顶，因乾元山公司的原因导致工程停止施工，吴刚对停工没有过错，现乾元山公司与十建公司之间已进行了结算，吴刚作为实际施工人也与十建公司进行了结算，应付工程款（工程总价5820516.22元-已付工程款1103500元-代付借款920000元）3797016.22元，应退工程保证金500000元，吴刚

四川省绵阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川07民终2109号 上诉人（原审被告）：江油市第十建筑工程有限公司，住所地：四川省江油市李白大道中段419号，统一社会信用代码:91510781708972390Y。 法定代表人：涂洪友。 委托诉讼代理人：潘鹏洪，四川石泉律师事务所律师。 被上诉人（原审原告）：吴刚，男，汉族，1974年3月19日出生，住四川省江油市。 委托诉讼代理人：汤……