建设工程施工合同纠纷 （2017）皖16民终773号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案张伟、中城建公司双方在2014年8月4日签订的工程施工劳务承包合同中5.5对最终结算进行约定;最终结算和支付额以实际完成并经业主、监理工程师认可的符合质量标准的数量、按本合同单价进行计算。2016年3月25日路面工程施工劳务合同补充协议第4条亦载明补充协议的给付款项前提是按期保质保量完成所有施工任务后生效，且双方均认可补充协议是对2014年8月4日签订的工程施工劳务承包合同的补充，在S307涡阳至蒙城段一级公路一直未验收的情况下，张伟不能证明其所施工的工程符合合同约定的经业主验收的条件，亦不符合合同约定的最终结算支付的条件。故张伟主张中城建公司应给付余下工程款2100721.98元及逾期违约金的诉请，不予支持。张伟、中城建公司双方关于撤场损失的约定为中城建公司原因的情况下导致张伟不能撤场中城建公司按天赔偿张伟损失，本案张伟不能撤场的原因，张伟认可系案外人所为，故张伟主张中城建公司应支付因逾期撤场损失的诉请，不予支持。依照《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条的规定，判决：驳回张伟的诉讼请求。案件受理费14130元，由张伟负担。本院二

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。本案张伟、中城建公司双方在2014年8月4日签订的工程施工劳务承包合同中5.5对最终结算进行约定;最终结算和支付额以实际完成并经业主、监理工程师认可的符合质量标准的数量、按本合同单价进行计算。2016年3月25日路面工程施工劳务合同补充协议第4条亦载明补充协议的给付款项前提是按期保质保量完成所有施工任务后生效，且双方均认可补充协议是对2014年8月4日签订的工程施工劳务承包合同的补充，在S307涡阳至蒙城段一级公路一直未验收的情况下，张伟不能证明其所施工的工程符合合同约定的经业主验收的条件，亦不符合合同约定的最终结算支付的条件。故张伟主张中城建公司应给付

安徽省亳州市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）皖16民终773号上诉人（原审原告)：张伟，男，1973年2月26日出生，汉族，住江苏省徐州市泉山区。委托诉讼代理人：王岩，安徽王岩律师事务所律师。被上诉人（原审被告)：中城建第三工程局集团有限责任公司，住所地重庆市南岸区茶园新区江峡路1号新天泽国际总部城A3栋。法定代表人：齐晓辉，该公司董事长。上诉人张伟因与被上诉人中城建第三工程局集团有限责……