建设工程合同纠纷 （2013）银民终字第1083号

原告是具有市政（风景园林）工程设计资质和园林工程叁级施工资质的企业法人，原、被告签订的关于“宏昌·林荫香榭”住宅小区景观工程的《建设工程施工合同》合法有效，双方均应遵照履行。原告承揽被告上述工程后，既作为设计单位对涉案工程进行了图纸设计，又作为施工单位对涉案工程进行施工，被告虽对原告工程质量有异议，拒绝组织验收，却无法否认原告起诉时涉案工程已整体交付业主居住使用的事实，故被告应当按照合同约定向原告继续支付工程款。根据合同约定，工程竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后三日内被告应支付原告至工程结算总价的90%，剩余10%作为工程保修金。对原、被告争议的工程竣工日期，原告曾于2010年6月底申请被告进行验收，被告因质量问题不同意验收要求原告进行整改，此时工程仍在施工期限之内，直至2011年6月27日、7月2日，原告向被告书面复函定期整改（20天内），之后尽管被告仍未组织验收，但应当认定原告最晚已于2011年7月底将工程竣工交付被告，现工程保修期已届满，被告应当向原告支付剩余工程款。原、被告约定合同结算价依据双方书面认可的文件或实际发生并经双方认可的工程经济技术签证为准，本案中原告就增加工程

原告是具有市政（风景园林）工程设计资质和园林工程叁级施工资质的企业法人，原、被告签订的关于“宏昌·林荫香榭”住宅小区景观工程的《建设工程施工合同》合法有效，双方均应遵照履行。原告承揽被告上述工程后，既作为设计单位对涉案工程进行了图纸设计，又作为施工单位对涉案工程进行施工，被告虽对原告工程质量有异议，拒绝组织验收，却无法否认原告起诉时涉案工程已整体交付业主居住使用的事实，故被告应当按照合同约定向原告继续支付工程款。根据合同约定，工程竣工验收通过并办理完毕相应结算手续后三日内被告应支付原告至工程结算总价的90%，剩余10%作为工程保修金。对原、被告争议的工程竣工日期，原告曾于2010年6月底申请被

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书(2013）银民终字第1083号上诉人（原审被告）宁夏宏昌房地产开发有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市金凤区上海西路603号。法定代表人郑志浩，该公司董事长。委托代理人王华，宁夏正义达律师事务所律师。委托代理人张瑞，宁夏正义达律师事务所律师。被上诉人（原审原告）宁夏华润景观产业发展集团有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区公园街3号银川国际贸……