装饰装修合同纠纷 （2015）阜民一终字第00728号

一、关于ＸＸ主张解除双方签订的装饰装修合同问题。双方签订《装饰装修合同》不违反法律规定，为有效合同。合同双方应当按照约定全面履行。根据元景装饰公司2014年2月23日作出的承诺，元景装饰公司应于2014年3月2日前全面竣工，否则，双方签订的合同自动解除。由于元景装饰公司没有在承诺的期限内完工，因此，依据上述承诺，双方签订的合同自动解除。二、关于ＸＸ主张元景装饰公司支付违约金200100元的问题。虽然双方在《装饰装修合同》中约定的竣工日期为2013年11月8日，但是，根据元景装饰公司2014年2月23日的承诺，竣工日期已变更为2014年3月2日。但元景装饰公司没有在2014年3月2日完工，构成违约，元景装饰公司应承担工程延期交付的违约责任。按照ＸＸ的陈述，其酒店装饰装修的完工时间是2014年5月份，可以酌情认定工程竣工日期为2014年5月31日。自承诺的竣工日期2014年3月2日的第二日计算至2014年5月31日，元景装饰公司实际违约天数为90天，其应承担的违约责任是103500元（1150000元×1‰×90天）。ＸＸ诉请元景装饰公司支付违约金200100元，应予部分支持。三、关于ＸＸ

一、关于ＸＸ主张解除双方签订的装饰装修合同问题。双方签订《装饰装修合同》不违反法律规定，为有效合同。合同双方应当按照约定全面履行。根据元景装饰公司2014年2月23日作出的承诺，元景装饰公司应于2014年3月2日前全面竣工，否则，双方签订的合同自动解除。由于元景装饰公司没有在承诺的期限内完工，因此，依据上述承诺，双方签订的合同自动解除。二、关于ＸＸ主张元景装饰公司支付违约金200100元的问题。虽然双方在《装饰装修合同》中约定的竣工日期为2013年11月8日，但是，根据元景装饰公司2014年2月23日的承诺，竣工日期已变更为2014年3月2日。但元景装饰公司没有在2014年3月2日完工，构成违

安徽省阜阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）阜民一终字第00728号上诉人（原审被告）：安徽省元景名筑装饰工程有限公司，住所地安徽省涡阳县九龙桥，组织机构代码06911950-1。法定代表人：黄小芳，该公司董事长。委托代理人：袁中华，安徽皖杰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：ＸＸ，男，1985年4月16日出生，汉族，住山西省左权县。委托代理人：郭伟群，安徽法卫律师事务所律师。上诉人安……