装饰装修合同纠纷 （2019）浙0212民初6553号
裁判要旨
原告与被告浙江百年梁行建筑装饰设计工程有限公司签订的《装饰装修设计施工合同》系当事人真实意思表示，合法有效，双方均应按约全面履行。 在合同履行过程中，原告虽未严格按照合同约定的时间履行付款义务，但在双方之后的微信聊天过程中，被告浙江百年梁行建筑装饰设计工程有限公司员工表示同意原告先行支付第二期工程款中的20000元，等瓷砖选好后安排工人进场施工，且双方也按此口头约定继续履行并铺设好大部分瓷砖，但被告浙江百年梁行建筑装饰设计工程有限公司之后又以自已的行为表示不再履行装修义务，导致涉案合同无法继续履行，故原告有权要求解除合同。 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失。 关于被告浙江百年梁行建筑装饰设计工程有限公司已经完成的工程量，因原告已另行委托他人完成装修，导致本院无法进行工程量的司法鉴定，根据本案付款的进度、现场相片，并结合工程预算表，本院酌情将返还的装修款定为31000元。 关于延误赔偿金，因原告未严格按照合同约定的时间履行付款义务导致工期顺延，原告就工期的延误存在过错，合同就此亦有约定，故本
摘要
林忠尧与浙江百年梁行建筑装饰设计工程有限公司、马龙斌装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省宁波市鄞州区人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0212民初6553号 原告：林忠尧，男，1959年8月8日出生汉族，住浙江省宁波市鄞州区。 委托诉讼代理人：章必湧，浙江正甬律师事务所律师。 委托诉讼代理人：夏旭恩，浙江正甬律师事务所律师。 被告：浙江百年梁行建筑装饰设计工程有限公司（统一社会信用代码为91330205MA281RJ59E）。 住所地：浙江省宁波市江北区长兴路6……