建设工程施工合同纠纷 （2019）川13民终2446号

茶盘乡政府请求解除与鼎汇公司签订的《营山县茶盘乡罐坪村小微水利工程项目施工合同》，长城公司与尹卫民均表示同意，不违反法律规定，本院予以确认。解除合同后的法律后果，已经履行的终止履行，已完工部分进行结算，因解除合同造成的损失应当赔偿。茶盘乡政府既请求了违约责任，又请求了损失赔偿，通过释明，茶盘乡政府选择了主张损失赔偿。 长城公司认可鼎汇公司与茶盘乡政府签订的《营山县茶盘乡罐坪村小微水利工程项目施工合同》，并认可该工程的实际施工人是尹卫民，同时表示在长城公司不承担赔偿责任的前提下，同意实际施工人尹卫民与茶盘乡政府结算。尹卫民认为工程是其实际施工，应当由其与茶盘乡政府结算，并表示愿意承担在施工过程中给茶盘乡政府造成的损失。尹卫民作为实际施工人与茶盘乡政府结算，符合法律规定，同时查明尹卫民也有能力承担给茶盘乡政府造成的损失赔偿责任，因此本院确认尹卫民与茶盘乡政府结算。 具体结算，1、尹卫民完成的部分工程价格，评估价为828,127.89元，茶盘乡政府已支付了300,000元，下欠528,127.89元，茶盘乡政府应当支付与尹卫民；2、尹卫民因停工造成的原材料涨价165,932.71元（828,

茶盘乡政府请求解除与鼎汇公司签订的《营山县茶盘乡罐坪村小微水利工程项目施工合同》，长城公司与尹卫民均表示同意，不违反法律规定，本院予以确认。解除合同后的法律后果，已经履行的终止履行，已完工部分进行结算，因解除合同造成的损失应当赔偿。茶盘乡政府既请求了违约责任，又请求了损失赔偿，通过释明，茶盘乡政府选择了主张损失赔偿。 长城公司认可鼎汇公司与茶盘乡政府签订的《营山县茶盘乡罐坪村小微水利工程项目施工合同》，并认可该工程的实际施工人是尹卫民，同时表示在长城公司不承担赔偿责任的前提下，同意实际施工人尹卫民与茶盘乡政府结算。尹卫民认为工程是其实际施工，应当由其与茶盘乡政府结算，并表示愿意承担在施工过程中

四川省南充市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）川13民终2446号 上诉人（一审原告）：营山县茶盘乡人民政府。 法定代表人：张劲松，乡长。 委托诉讼代理人：饶磊，四川品贤律师事务所律师。 委托诉讼代理人：易素清，女，汉族，生于1968年12月20日，朱四川省营山县，系营山县茶盘乡人民政府副乡长。 被上诉人（一审被告）：神州长城西南建设工程有限公司,住所地:成都市武侯区武兴二路17号。 ……