建设工程施工合同纠纷 （2019）粤1971民初27455号
裁判要旨
本案为建设工程施工合同纠纷，原告锦源公司将承包德丰电创科技股份有限公司的环保工程全部转包给没有资质的被告启洋公司，根据《中华人民共和国合同法》第二百七十二条、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条第（一）项的规定，案涉《环保治理合同书》、《工程承包补充协议》无效。 根据《中华人民共和国合同法》第五十六条的规定，无效的合同自始没有法律约束力，故原告要求解除案涉《环保治理合同书》、《工程承包补充协议》的请求，本院不予支持。 虽然案涉《环保治理合同书》、《工程承包补充协议》无效，但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定，被告启洋公司可以参照合同约定要求支付工程款；根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第三条的规定，原告锦源公司可以参照合同约定要求被告启洋公司赔偿损失。 故本案的争议焦点为：一、被告启洋公司承包的工程有没有完工；二、原告要求被告支付逾期完工的罚款、施工人数未达合同约定的罚款、刘某施工的费用及退还已付工程款有无依据；三、被告启洋公司主张原告支付剩余工程款以及逾期付款
摘要
东莞市锦源环保科技有限公司与建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省东莞市第一人民法院民 事 判 决 书(2019)粤1971民初27455号原告（反诉被告，以下简称原告）：东莞市锦源环保科技有限公司。 住所地：广东省东莞市东城街道岗贝社区旗峰路1号国泰大厦1005室。 统一社会信用代码：91441900MA4ULHBP7W。 法定代表人：黄梯，该公司总经理。 委托诉讼代理人：王嘉欣，广东法制盛邦（东莞）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李越，广东法制盛邦（……