建设工程施工合同纠纷 （2016）渝04民终109号

本案是一起建设工程施工合同纠纷。本案争议的焦点在于：一、亚东公司、鑫辉公司于2012年12月8日签订的《护坡治理施工承包合同》是否应当予以解除；二、鑫辉公司是否应当支付亚东公司违约金，若应支付，违约金应当如何确定。一、关于双方于2012年12月8日签订的《护坡治理施工承包合同》是否应当予以解除的问题。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”本案中，双方在《护坡治理施工承包合同》中约定；“延误工期的责任：乙方未按合同约定的工期竣工（以验收合格为准），工期延期三日以内的，每日应向甲方支付300元的违约金；如延期超过五日（含五日）的，自合同约定工期届满之日起至实际竣工验收合格之日止每日应向甲方支付500元的违约金，延期超过十日（含十日）的，甲方有权解除合同。”同时在合同中约定工期总日历天数定为60天（必须在2013年1月31日前全部完工），后鑫辉公司于2014年5月26日承诺本案所涉工程于2014年8月31日完工，而时至今日本案所涉工程还未完工，亚东公司称在2014年11停工，鑫辉

本案是一起建设工程施工合同纠纷。本案争议的焦点在于：一、亚东公司、鑫辉公司于2012年12月8日签订的《护坡治理施工承包合同》是否应当予以解除；二、鑫辉公司是否应当支付亚东公司违约金，若应支付，违约金应当如何确定。一、关于双方于2012年12月8日签订的《护坡治理施工承包合同》是否应当予以解除的问题。《中华人民共和国合同法》第九十四条规定：“当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。”本案中，双方在《护坡治理施工承包合同》中约定；“延误工期的责任：乙方未按合同约定的工期竣工（以验收合格为准），工期延期三日以内的，每日应向甲方支付

重庆市第四中级人民法院民 事 判 决 书（2016）渝04民终109号上诉人（原审原告）：重庆市亚东建设工程集团有限公司，住所地：重庆市万州区钟办渝东大花园。法定代表人：杨茂国，该公司董事长。委托代理人：刘其军，重庆渝万律师事务所律师。委托代理人：彭琰，重庆渝万律师事务所律师。上诉人（原审被告）：重庆鑫辉电力工程有限公司，住所地：重庆市黔江区城西街道办事处西山路116号。法定代表人：白申文，该公司……