建设工程施工合同纠纷 （2014）庆民二民终字第183号

原被告签订的施工合同，是双方的真实意思表示，且内容合法，对该合同的效力予以确认。原告的诉讼请求，关于维修费用，因被告在施工过程中没有使用合同报价单中约定的彩钢材料进行施工，致使涉案工程出现质量问题，是产生彩钢结构出现漏水的直接原因，故原告要求维修费用合理合法应予支持，被告应按照司法鉴定书中的维修数额向原告支付维修费用327171.37元；关于违约金，原被告双方都无直接证据证明涉案工程的竣工时间，但在原告举证的证据中被告的工作人员出具的工程用料欠条、领料单中可以看出2011年12月10日被告还未撤出施工现场，由此可以认定被告违反了合同约定，延误了工期，应按照合同约定承担违约责任，违约时间自2011年10月30日至2011年12月18日，但双方约定的违约金数额过高，依照公平原则酌情裁量被告向原告支付违约金的百分之三十（即49天×10000元×30%）147000元。被告的诉讼请求，关于未付工程款，本院对合同中约定落水管、雨棚增加费用2万元及大门变更费用20641元予以认定，由此工程总造价变更为1714351，原告已支付被告1504891元，故原告应支付被告剩余工程款209640元；关于支付

原被告签订的施工合同，是双方的真实意思表示，且内容合法，对该合同的效力予以确认。原告的诉讼请求，关于维修费用，因被告在施工过程中没有使用合同报价单中约定的彩钢材料进行施工，致使涉案工程出现质量问题，是产生彩钢结构出现漏水的直接原因，故原告要求维修费用合理合法应予支持，被告应按照司法鉴定书中的维修数额向原告支付维修费用327171.37元；关于违约金，原被告双方都无直接证据证明涉案工程的竣工时间，但在原告举证的证据中被告的工作人员出具的工程用料欠条、领料单中可以看出2011年12月10日被告还未撤出施工现场，由此可以认定被告违反了合同约定，延误了工期，应按照合同约定承担违约责任，违约时间自201

黑龙江省大庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）庆民二民终字第183号上诉人（原审被告、原审反诉原告）哈尔滨宏胜达彩钢有限责任公司，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区哈阿公路零公里。法定代表人王秀格，该公司总经理。委托代理人张建文，该公司法律顾问。委托代理人张洪可，该公司副经理。被上诉人（原审原告、原审反诉被告）大庆金土地节水工程设备有限公司，住所地大庆高新技术产业开发区太阳谷1号。法定代表人杨……