装饰装修合同纠纷 (2016)鲁08民终4889号
裁判要旨
原被告签订的装饰工程施工合同是双方真实意思表示,应严格按照合同约定履行各自义务,原告依约完成了装饰工程,被告也应依约履行付款义务。关于工程款结算数额,被告提供的结算意见书显示,外墙工程款为2320000元,内装饰及样板间工程款为3430000元,总计工程款应为5750000元,被告补偿原告社保费用20000元。关于竣工时间问题,合同虽然约定了工程于2013年12月25日全面竣工,但由于被告土建工程存在问题,致使工程不能如期完工,原告发给被告的04号工作联系单时间是2014年3月25日,要求被告修复大厅楼梯落差不一致问题,并提出了工期相应顺延,联系单上都有被告及监理单位工作人员的签字,2014年3月25日“关于一层大厅地砖更换的说明”,由原来的宏宇牌更换成蒙地卡罗地砖,原被告在说明书上盖章认可,也是导致工期顺延的因素,工程延期的责任在被告;结算意见书明确了工程项目的完工时间为2014年4月26日,工程款计息时间分别为2014年1月10日(外墙)、2014年5月1日(内装),说明原告施工工程并未拖延工期,原告2014年5月20日拍摄的照片显示,被告将购买的沙发、家具运至售楼中心,也与结算意
摘要
原被告签订的装饰工程施工合同是双方真实意思表示,应严格按照合同约定履行各自义务,原告依约完成了装饰工程,被告也应依约履行付款义务。关于工程款结算数额,被告提供的结算意见书显示,外墙工程款为2320000元,内装饰及样板间工程款为3430000元,总计工程款应为5750000元,被告补偿原告社保费用20000元。关于竣工时间问题,合同虽然约定了工程于2013年12月25日全面竣工,但由于被告土建工程存在问题,致使工程不能如期完工,原告发给被告的04号工作联系单时间是2014年3月25日,要求被告修复大厅楼梯落差不一致问题,并提出了工期相应顺延,联系单上都有被告及监理单位工作人员的签字,2014年
正文(节选)
山东省济宁市中级人民法院民 事 判 决 书(2016)鲁08民终4889号上诉人(原审被告)微山县鼎元置业有限公司,住所地微山县夏镇薛微路(开发区办公楼C05),组织机构代码05794287-5。法定代表人王俊霖,经理。委托代理人党同皓,山东墨班律师事务所律师。被上诉人(原审原告)微山县我爱我家装饰有限公司,住所地微山县商业街中段45号,组织机构代码59135924-1。法定代表人高秀英,经理。委……