建设工程施工合同纠纷 （2013）芜中民一初字第00082号

本案争议的焦点是：金宇公司承建的利华锦绣家园小区内人防部分（含12#、13#楼）土石方工程是否存在工期延误，若存在工期延误，工期延误的原因是否在于金宇公司？利华公司与金宇公司虽然在2011年1月5日签订的《土方施工协议》中约定工期为20天，但利华公司没有提供充分证据证明上述工程具体的开工日期，但从2011年3月9日利华公司发给金宇公司的通知可以推测该工程在2011年3月9日前金宇公司已经开始施工。2011年5月16日，利华公司与金宇公司签订《协议书》，该协议解除了双方的施工关系，并一致确认双方以前所签订的一切协议作废，即至2011年5月16日止，利华公司发包的土方工程金宇公司仍未处理完毕，双方经协商就解除了施工关系，该协议利华公司对金宇公司是否有存在工期延误及工期延误的原因均未涉及，仅模糊的表述为由于各方面的原因，显然各方面的原因不能确指是金宇公司的原因。芜湖市建筑工程管理处、芜湖市建设工程质量监督站对利华锦绣家园12#、13#楼项目的督查意见反映2011年4月28日前利华锦绣家园12#、13#楼工程未办理施工许可证，且在施工过程中存在安全隐患，并被芜湖市建设工程质量监督站责令立即停工

本案争议的焦点是：金宇公司承建的利华锦绣家园小区内人防部分（含12#、13#楼）土石方工程是否存在工期延误，若存在工期延误，工期延误的原因是否在于金宇公司？利华公司与金宇公司虽然在2011年1月5日签订的《土方施工协议》中约定工期为20天，但利华公司没有提供充分证据证明上述工程具体的开工日期，但从2011年3月9日利华公司发给金宇公司的通知可以推测该工程在2011年3月9日前金宇公司已经开始施工。2011年5月16日，利华公司与金宇公司签订《协议书》，该协议解除了双方的施工关系，并一致确认双方以前所签订的一切协议作废，即至2011年5月16日止，利华公司发包的土方工程金宇公司仍未处理完毕，双方

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）芜中民一初字第00082号原告：芜湖市利华房地产开发有限责任公司，住所地安徽省芜湖市。法定代表人：王宗乐，该公司总经理。委托代理人：方宏，安徽正伦律师事务所律师。委托代理人：耿宜杰，安徽正伦律师事务所律师。被告：芜湖金宇建设有限公司，住所地安徽省芜湖市。法定代表人：王登荣，该公司总经理。委托代理人：奚玮，安徽国伦律师事务所律师。委托代理人：王明……