建设工程施工合同纠纷 （2019）豫01民终18336号

依法成立的合同受法律保护。宏信公司与美景公司签订的《郑州万科万科城一期热力二次网工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，对其合同效力，该院予以确认。双方均具有约束力，双方均应依约履行各自合同义务。因美景公司已另行委托第三方公司完成涉案的施工项目，其与宏信公司之间的施工合同已不具有继续履行的可能性，故对美景公司的主张解除上述施工合同的诉讼请求，该院予以支持。关于宏信公司主张的完工部分的施工费用。合同约定：1、工程达到合同约定的中间验收部位，宏信公司进行自检，并在中间验收前36小时以书面形式通知监理和美景公司验收。宏信公司准备验收记录验收合格，监理在验收记录上签字后，宏信公司可进行继续施工。2、工程开工后，按月付款，每个月付至当月已完成合格工程量的80%，付至合同总额的60%停止付款。宏信公司应按美景公司规定的时间向监理及美景公司代表递交工程款支付申请书，申请书内容包括：上月已完工作形象进度说明、质量、安全情况报告及预算报表、付款申请单、发票等；因宏信公司延迟递交工程款支付申请书相关资料造成工程款延期的责任由宏信公司自行承担。本案中，宏信公司虽向该院提交了《

依法成立的合同受法律保护。宏信公司与美景公司签订的《郑州万科万科城一期热力二次网工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，对其合同效力，该院予以确认。双方均具有约束力，双方均应依约履行各自合同义务。因美景公司已另行委托第三方公司完成涉案的施工项目，其与宏信公司之间的施工合同已不具有继续履行的可能性，故对美景公司的主张解除上述施工合同的诉讼请求，该院予以支持。关于宏信公司主张的完工部分的施工费用。合同约定：1、工程达到合同约定的中间验收部位，宏信公司进行自检，并在中间验收前36小时以书面形式通知监理和美景公司验收。宏信公司准备验收记录验收合格，监理在验收记录上签字后

河南省郑州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）豫01民终18336号上诉人（原审原告、反诉被告）：河南宏信建筑工程有限公司，住所地驻马店市汝南县南海大道西新武装部正对面**。法定代表人：洪茜，副总经理。委托诉讼代理人：祝鹏沛，河南瀛豫律师事务所律师。委托诉讼代理人：肖森，河南瀛豫律师事务所实习律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：河南省美景之州地产开发有限公司，住所地郑州高新技术产业开发区……