买卖合同纠纷 （2021）苏02民终776号

韬岳公司与风润公司签订的《空调销售及安装合同》不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。双方均应按照合同约定履行各自义务。韬岳公司已将合同约定的全部空调安装结束并已经验收合格，风润公司应按合同约定支付价款。合同约定工程期限自2017年3月8日至3月28日，而韬岳公司实际在2017年5月26日将美的空调的相关资料、检测报告、合格证书等交付给风润公司，于2017年5月30日验收合格，韬岳公司的实际工期与合同约定工期延误了近2个月；虽然韬岳公司陈述延误的原因是风润公司不能及时安排工作场地所致，但其未提供相应的证据予以证明，法院对其陈述的意见不予采信，韬岳公司应承担延迟履行的违约责任。韬岳公司认为风润公司主张的违约损失过高，并请求法院参照实际损失予以调整，因风润公司未提供证据证明韬岳公司延迟履行给其带来的实际损失的依据，法院对韬岳公司延迟履行违约金酌定为6万元，故法院对风润公司反诉请求的违约金予以部分支持。对于韬岳公司主张的利息，因合同约定见票付款，韬岳公司至今未向风润公司开具增值税专用发票，故对韬岳公司主张的利息损失法院不予支持。合同约定韬岳公司应开具发票，韬岳公司销售空调应开具相应价

韬岳公司与风润公司签订的《空调销售及安装合同》不违反法律、行政法规的强制性规定，应为合法有效。双方均应按照合同约定履行各自义务。韬岳公司已将合同约定的全部空调安装结束并已经验收合格，风润公司应按合同约定支付价款。合同约定工程期限自2017年3月8日至3月28日，而韬岳公司实际在2017年5月26日将美的空调的相关资料、检测报告、合格证书等交付给风润公司，于2017年5月30日验收合格，韬岳公司的实际工期与合同约定工期延误了近2个月；虽然韬岳公司陈述延误的原因是风润公司不能及时安排工作场地所致，但其未提供相应的证据予以证明，法院对其陈述的意见不予采信，韬岳公司应承担延迟履行的违约责任。韬岳公司认

江苏省无锡市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)苏02民终776号上诉人（原审原告、反诉被告）：上海韬岳环境节能工程有限公司，统一社会信用代码91310113591642477X，住所地上海市宝山区河曲路****。法定代表人：熊猛，该公司总经理。委托诉讼代理人:顾克，江苏维哲律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：上海风润建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码913102300729……