建设工程施工合同纠纷 （2021）豫09民终1143号

本案系建设工程施工合同纠纷。君恒公司和西明公司于2018年6月13日签订的《河南省君恒实业集团生物科技有限公司40万吨／年重蜡加氢生产高档白油项目110千伏变电站采购及施工（PC）总承包合同》系双方的真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应为有效合同。上述合同签订后，君恒公司即按合同约定进行施工。期间，双方又于2018年9月7日签订了一份《补充协议》，约定增加价值206000元的设备。根据濮阳市中原石化工程建设监理有限公司君恒生物项目部出具的证明，案涉项目于2019年5月1日办理竣工交接证书。2019年9月10日双方就工程价款支付及签证确认等事宜签署的《工程价款支付协议》。2019年9月22日，案涉工程经竣工验收合格后交付使用。现本案争议的主要问题是：1.西明公司是否存在逾期交工的情形，若逾期，违约责任方是谁？2.西明公司的项目经理李富贵是否按合同约定在项目现场履责？针对上述争议问题，一审法院根据审理查明的情况认为，一、案涉项目实际施工时间应为2018年7月31日君恒公司交付西明公司配电室基础图纸后的次日，即2018年8月1日。按照合同约定的工期时间，西明公司应当于2019年1月1

本案系建设工程施工合同纠纷。君恒公司和西明公司于2018年6月13日签订的《河南省君恒实业集团生物科技有限公司40万吨／年重蜡加氢生产高档白油项目110千伏变电站采购及施工（PC）总承包合同》系双方的真实意思表示，不违反法律法规的禁止性规定，应为有效合同。上述合同签订后，君恒公司即按合同约定进行施工。期间，双方又于2018年9月7日签订了一份《补充协议》，约定增加价值206000元的设备。根据濮阳市中原石化工程建设监理有限公司君恒生物项目部出具的证明，案涉项目于2019年5月1日办理竣工交接证书。2019年9月10日双方就工程价款支付及签证确认等事宜签署的《工程价款支付协议》。2019年9月2

河南省濮阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）豫09民终1143号上诉人（原审被告）：特锐德西明电力有限公司。住所地中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港五路1888号。法定代表人：刘勇，该公司经理。委托诉讼代理人：杨红霞，泰和泰律师事务所律师。委托诉讼代理人：伏浩，泰和泰律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河南省君恒实业集团生物科技有限公司，住所地河南省濮阳市黄……