建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁01民终131号

本案的焦点问题是：一、2018年12月26日浙鲁公司与秦恒公司出具的《工程费用汇总表》能否作为结算依据；二、秦恒公司主张诉讼保全保险费的事实和依据。关于焦点问题一，秦恒公司主张涉案工程2018年6月份进场施工至2019年9月份施工完成。秦恒公司在2018年年底已经完成整个涉案工程的保温施工及1、3、4号楼的涂料施工，因为涉案工程为保温及相应的涂料，因此在保温完成后，整个涉案工程的工程量就已经能够计算出来，而且在施工过程的结算当中就每个工程相应的变更已经计算在结算书的工程量清单当中，双方经核对出具《工程费用汇总表》。浙鲁公司主张2018年12月份涉案工程尚未施工完毕，目前亦未进行工程量结算，本工程的价款目前无法确定，故秦恒公司所主张的款项不具有支付条件。另根据合同第八条第4款第（5）项之约定“甲方支付每笔工程款之前，乙方应提前开具增值税专用发票（税率11%），提交给甲方，乙方延迟提交票据的，甲方的付款时间相应顺延而不承担任何违约责任”，在发票未开具的情形下，付款条件不成就，浙鲁公司不具有付款义务。对此一审法院认为，虽浙鲁公司主张秦恒公司提交的《工程费用汇总表》是工程价款预算书，但从该汇总

本案的焦点问题是：一、2018年12月26日浙鲁公司与秦恒公司出具的《工程费用汇总表》能否作为结算依据；二、秦恒公司主张诉讼保全保险费的事实和依据。关于焦点问题一，秦恒公司主张涉案工程2018年6月份进场施工至2019年9月份施工完成。秦恒公司在2018年年底已经完成整个涉案工程的保温施工及1、3、4号楼的涂料施工，因为涉案工程为保温及相应的涂料，因此在保温完成后，整个涉案工程的工程量就已经能够计算出来，而且在施工过程的结算当中就每个工程相应的变更已经计算在结算书的工程量清单当中，双方经核对出具《工程费用汇总表》。浙鲁公司主张2018年12月份涉案工程尚未施工完毕，目前亦未进行工程量结算，本工

山东省济南市中级人民法院民 事 判 决 书(2021）鲁01民终131号上诉人（原审被告）：济南浙鲁盛业房地产开发有限公司，住所地山东省济南市商河县。法定代表人：王华庆，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：赵鸿江，山东环周律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：秦恒建设科技有限公司，住所地山东省济南市。法定代表人：王中宝，董事兼总经理。委托诉讼代理人：丁春姣，女，该公司员工。委托诉讼代理人：王玉龙，山东……