建设工程施工合同纠纷 （2021）赣07民终544号

被告赣州市众拓建筑劳务有限公司与第三人江西九鼎建设集团有限公司签订的《赣州澜山．原著一期主体工程劳务承包合同》、原告赣州市强盛房地产有限公司与被告及第三人签订的《赣州澜山?原著一期主体工程劳务承包合同补充协议》，系各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，应认定合法有效。原告主张被告在合同履行过程中停工超过10天，工期延期超过60天，被告的工程队已经撤离，合同无法履行，被告构成根本违约，原告要求解除《赣州澜山．原著一期主体工程劳务承包合同》《赣州澜山?原著一期主体工程劳务承包合同补充协议》并要求被告返还工程款3938097.19元和支付违约金120万元。首先，被告已经完成了案涉工程的施工，原告在付款过程中以被告施工不规范、提供农民工的信息资料不完善等构成违约而延付或暂扣工程款的行为，不符合双方的约定。其次，根据合同约定，原告应按约向被告支付工程款，否则被告有权停止施工。在合同履行过程中，原、被告双方因合同履行产生争议，原告未按约向被告支付工程款，被告中途停止施工，导致案涉工程逾期完工，但原告并不能举证证明系因被告的原因导致逾期完工，其亦不能提供充分证据证明被告拒绝配合验收和整改。原

被告赣州市众拓建筑劳务有限公司与第三人江西九鼎建设集团有限公司签订的《赣州澜山．原著一期主体工程劳务承包合同》、原告赣州市强盛房地产有限公司与被告及第三人签订的《赣州澜山?原著一期主体工程劳务承包合同补充协议》，系各方当事人的真实意思表示，内容不违反法律规定，应认定合法有效。原告主张被告在合同履行过程中停工超过10天，工期延期超过60天，被告的工程队已经撤离，合同无法履行，被告构成根本违约，原告要求解除《赣州澜山．原著一期主体工程劳务承包合同》《赣州澜山?原著一期主体工程劳务承包合同补充协议》并要求被告返还工程款3938097.19元和支付违约金120万元。首先，被告已经完成了案涉工程的施工，

江西省赣州市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）赣07民终544号上诉人（原审原告）：赣州市强盛房地产有限公司，住所地：赣州市章贡区沙石镇霞峰村老屋组一号，统一社会信用代码：91360700MA36X9UC14。法定代表人：彭峰，系该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：吴玉晖，江西钨都律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：赣州市众拓建筑劳务有限公司，住所地：赣州市章贡区章江北大道16号附1……